ARMOIREX 180, rue Jacques-Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc

La page est créée Dominique Chauvin
 
CONTINUER À LIRE
ARMOIREX 180, rue Jacques-Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
# dossier : 2021-094

ARMOIREX
180, rue Jacques-Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc

NOUVELLE CONSTRUCTION
Située, rue Pierre-Caisse à l’Ouest de la rue Grand Bernier
Saint-Jean-sur-Richelieu

DOCUMENT D’APPEL D’OFFRES
Émis pour soumission le 25 janvier 2023
ARMOIREX 180, rue Jacques-Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                                               2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                                      Page 2 sur 33
Division 0 – Section 00 01 00                                                                                     Table des matières

SECTION 00 01 00 – TABLE DES MATIÈRES

  SECTION 00 01 00 – TABLE DES MATIÈRES ............................................................................................. 2
  SECTION 00 02 00 – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION ........................................................................... 3
  SECTION 00 10 00 – INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES ................................................................ 5
  SECTION 00 20 00 – SOMMAIRE DES TRAVAUX.................................................................................... 11
  SECTION 00 30 00 – FORMULE DE SOUMISSION................................................................................... 14
  SECTION 00 40 50 – VENTILATION DES COÛTS ET LISTE DES DOCUMENTS .............................................. 15
LISTE DES PLANS ET DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES .........................................................17
  SECTION 00 30 70 - SUPPLÉMENTS AU FORMULAIRE DE SOUMISSION................................................... 20
  SECTION 00 30 71 – FORMULE DE RÉSOLUTION ................................................................................... 25
  SECTION 00 50 70 - ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE NON-DIVULGATION ....................................... 26
  SECTION 00 60 10 – FORMULE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION .................................................. 28
  SECTION 00 60 10 – FORMULE DE CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION ...................................................... 29
  SECTION 00 80 20 – ATTESTATION D’ABSENCE DE COLLUSION DANS L’ÉTABLISSEMENT DE SOUMISSION . 30
  SECTION 00 80 21 – ATTESTATION DE RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 32
ARMOIREX 180, rue Jacques-Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                              2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                     Page 3 sur 33
Division 0 – Section 00 02 00                                                          Appel d’offres sur invitation

SECTION 00 02 00 – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION

    PROJET:                     ARMOIREX
                                Nouvelle construction
                                Située sur la rue Pierre-Caisse Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc

    MAÎTRE DE L’OUVRAGE: ARMOIREX
                         180, rue Jacques Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
                         Contact : Alexandre Rousselle, Vice-Président
                         Tél. :     (450) 347-7782 #2
                         Courriel : alexandre@armoirex.com

    ARCHITECTE:                 STA Architectes inc.
                                182, rue Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc J3B 6X4
                                Contact : M. Dominic Dufresne
                                Cell :     (514) 707-3916
                                Courriel : ddufresne@starchitecte.ca

    INGÉNIEURS

    STRUCTURE                   CONCEPTION PIERRE CLOUÂTRE
                                Contact : M. Pierre Clouâtre
                                Tél:       (514) 262-6124
                                Courriel : p.clouatre@videotron.ca

    ÉLECTRICITÉ:                EXPERTing.ca
                                Contact : M. Robin Caron
                                Tél:       (450) 558-8966 ou (450) 405-9880
                                Courriel : robin.caron@experting.ca

    MÉCANIQUE :                 EXPERTing.ca
                                Contact : M. Robin Caron
                                Tél:       (450) 558-8966 ou (450) 405-9880
                                Courriel : robin.caron@experting.ca

    CIVIL :                     GENEXCO
                                Contact: M. Marc-Antoine Cardinal
                                Tél:       (514) 316-3443 #204 cell : (438) 397-6629
                                Courriel : macardinal@genexco.ca
ARMOIREX 180, rue Jacques-Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                              2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                     Page 4 sur 33
Division 0 – Section 00 02 00                                                          Appel d’offres sur invitation

ARMOIREX, Maître de l’ouvrage, demande des soumissions pour la nouvelle construction de son usine et de ses
nouveaux bureaux

Seuls sont autorisés à soumissionner pour l'exécution des travaux, les entrepreneurs de construction (L.R.Q.
chap. Q-1) qui ont leur principale place d'affaires dans la Province de Québec.

Les soumissions devront être envoyées par courrier électronique aux personnes suivantes :

Alexandre Rousselle : alexandre@armoirex.com

Dominic Dufresne : ddufresne@starchitecte.ca

Pierre Clouâtre : p.clouatre@videotron.ca

Robin Caron : robin.caron@experting.ca

Marc-Antoine Cardinal : macardinal@genexco.ca

Elles seront reçues jusqu'à 14 h 00, heure en vigueur localement, au plus tard le 28 février 2023.

L’ouverture des soumissions se fera, en privé, le 28 février après 14 h 00. Le Maître de l’ouvrage ne s’engage pas
à accepter la plus basse ou quel qu’autre soumission reçue.
ARMOIREX 180, rue Jacques-Cartier S, Saint-Jean-sur-Richelieu, Qc
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                             2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                    Page 5 sur 33
Division 0 – Section 00 10 00                                                    Instructions aux soumissionnaires

SECTION 00 10 00 – INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

ARMOIREX
NOUVELLE CONSTRUCTION
ADRESSE : rue PIERRE-CAISSE À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

1.   Réception des documents

     1.   L'Entrepreneur peut inviter tous sous-traitants à déposer des soumissions afin d'accroître la
          compétitivité dans le cadre de cet ouvrage. L'Entrepreneur est toutefois seul responsable de la
          solvabilité et de la compétence de ses sous-traitants.

     2.   Le Maître de l'ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de refuser les sous-traitants choisis par
          l'Entrepreneur.

     3.   L'Entrepreneur se tient entièrement responsable des conséquences s'il décide de sectionner en partie
          ou en tous les documents de soumission fournis par le Maître de l'ouvrage.

     4.   L’Entrepreneur est responsable de tous travaux se rapportant au présent contrat, autant de la main-
          d’œuvre que du matériel.

2.   Documents obligatoires

     1.   Fournir le formulaire de soumission. Le formulaire «Ventilation des coûts et liste des documents
          (section 00 40 50) doivent être complétés par l’entrepreneur. Il est à noter que l'Entrepreneur qui
          omettra de dévoiler le nom et le prix de ses sous-traitants pourra être disqualifié.
     2.   Les compagnies doivent annexer une résolution de l’entreprise en bonne et due forme autorisant le
          signataire de la soumission pour que celle-ci soit acceptée.
     3.   La soumission devra contenir obligatoirement les documents suivants dûment remplis et signés, sans
          quoi la soumission pourrait être rejetée:
          1. Formule de soumission (Section 00 30 00)
          2. Ventilation des coûts et liste des documents (Section 00 40 50)
          3. Attestation d’absence de collusion dans l’établissement de soumission (Section 00 80 20)
          4. Attestation de responsabilité en matière de santé et sécurité au travail (Section 00 80 21)
          5. Suppléments au formulaire de soumission, si applicable (Section 00 30 70)
          6. Entente de confidentialité et de non-divulgation (Section 00 50 70)
          7. Formule de résolution (Section 00 30 71)
          8. Cautionnement de soumission (Section 00 60 10)
          9. Cautionnement d’exécution (lettre d’intention) (Section 00 60 10)
          10. Copie de la licence d’entrepreneur
          11. Copie du certificat d’assurances responsabilité civile d’un minimum avec limite globale de garantie
               d’au moins 5 000 000$.
          12. Attestation de Revenu Québec et numéro d’entreprise de Québec (NEQ)
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                                 2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                        Page 6 sur 33
Division 0 – Section 00 10 00                                                        Instructions aux soumissionnaires

3.   Description des travaux

     Les travaux faisant l'objet du présent contrat comprennent:

     1.   L'exécution complète de tous les travaux de construction extérieure et intérieure tel que montré aux
          plans et décrit aux devis de l’Architecte.
     2.   L'exécution de tous les travaux décrits aux plans et devis des Ingénieurs (mécanique, électricité et
          structure).
     3.   Travaux spécifiques et hors contrat (se référer aux plans pour tout autre travail et/ou équipements
          hors-contrat). Cette description tient lieu d’informer le soumissionnaire des travaux sous la
          responsabilité du Maître de l’ouvrage.

4.   Visite des lieux

     Aucune visite sur le nouveau site, rue Pierre Caisse à Saint-Jean-sur-Richelieu, n’est prévue.

5.   Délai d’exécution des travaux

     L’Entrepreneur s’engage à exécuter les travaux entre le 11 avril 2023 et le 31 octobre 2023 (au plus tard
     incluant la correction des déficiences) ou dans les «28 semaines suivant l’autorisation de commencer les
     travaux :
         · Période de préparation : mobilisation, commande et dessins d’atelier du 6 mars au 6 avril 2023;
         · Les travaux devront débuter au plus tard le 11 avril 2023;
         · Les travaux d’aménagement devront être achevés le 13 octobre 2023;
         · Les travaux devront être achevés en totalité au plus tard le 31 octobre 2023.

6.   Examen des devis, des plans et du site
     1. Le soumissionnaire a la responsabilité de se renseigner sur l’état de l’emplacement, sur la nature des
         travaux à accomplir et sur les exigences liées au contrat et à son exécution. Il doit examiner
         attentivement les plans et devis afin de se rendre compte de toutes les conditions locales pouvant
         affecter l’exécution du contrat tel que décrit dans les documents de soumissions.
     2. Les informations concernant le terrain existant apparent et accessible aux soumissionnaires sont
         fournies à titre indicatif seulement et il revient à l’Entrepreneur de vérifier l’exactitude de celles-ci, et
         ce, à l’intérieur de la période d’appel d’offres.
     3. L’Entrepreneur est tenu de rapporter immédiatement au Représentant du Maître de l’ouvrage toute
         contradiction, erreur, omission, écart des lois de la construction ou du bon usage, toutes inexactitudes
         et ambiguïtés constatées dans les documents constitutifs du contrat. L’Architecte transmettra, s’il y a
         lieu, à chaque soumissionnaire par voie d’un addenda toutes les instructions nécessaires. L’addenda
         est incorporé aux documents d’appel d’offres et en fait partie intégrante. Une copie de l’addenda est
         transmise par courriel ou selon la procédure du système électronique d’appel d’offres (SÉAO) si
         applicable, en fonction du choix de transmission fait par le fournisseur lors de la commande des
         documents. Tout addenda sera émis et reçu au moins soixante-douze (72) heures avant la fermeture
         limite de la réception des soumissions, sinon, cette date est alors reportée en conséquence. Le
         soumissionnaire doit présenter une soumission conforme à toutes les exigences des documents d’appel
         d’offres y incluant les addendas. Les dérogations jugées «mineures» au sens de la Loi seront
         considérées et évaluées et pourront être acceptées.
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                                  2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                         Page 7 sur 33
Division 0 – Section 00 10 00                                                         Instructions aux soumissionnaires

     4.   De plus, si certains travaux nécessaires n’apparaissent pas sur les plans et devis, s’il y a ambiguïtés ou
          erreurs de dimensions ou si certaines clauses de ces documents ne concordent pas entre elles ou avec
          les plans, il devra obtenir du Représentant du Maître de l’ouvrage les éclaircissements avant de
          remettre sa soumission au Maître de l’ouvrage. S’il néglige d’avertir l’Architecte avant de remettre sa
          soumission et si sa soumission est acceptée, le soumissionnaire retenu devra exécuter à ses propres
          frais tous les travaux jugés nécessaires par l’Architecte, travaux qui ne lui auront pas été signifiés par le
          soumissionnaire avant l’entrée des soumissions.

     5.   Les travaux doivent être complétés dans toutes les particularités; l’Entrepreneur ne se servira pas des
          erreurs ou omissions pour ne pas compléter les travaux.

     6.   Toute demande d’explications et toute autre communication devront se faire par écrit pour être
          considérées et transmises par télécopieur ou par courriel aux bureaux respectifs des professionnels
          avec copie conforme à l’Architecte.

     7.   Aucune instruction verbale ou téléphonique ne sera reconnue comme engageant la responsabilité du
          Maître de l’ouvrage et des professionnels du Maître de l’ouvrage.

7.   Cautionnement

     L'Entrepreneur soumissionnaire sera tenu de fournir un cautionnement de soumission d'une valeur égale à
     10% du montant de sa soumission. Ce cautionnement doit être émis à l'ordre du Maître de l'ouvrage par
     une compagnie d'assurance reconnue, sur une formule approuvée par l'Association canadienne de la
     construction. Ce cautionnement doit être valide pour une période de cent vingt (60) jours à compter de la
     date d'ouverture des soumissions et ne sera pas retourné à l'Entrepreneur.

     L'Entrepreneur soumissionnaire fournira, au même moment qu'il remettra son cautionnement de
     soumission au Maître de l'ouvrage, une lettre d'intention de la compagnie d'assurance attestant que cette
     dernière émettra les cautionnements mentionnés au paragraphe suivant:

     L'adjudicataire qui aura remis un cautionnement de soumission devra, avant la signature du contrat, fournir
     au Maître de l'ouvrage un cautionnement d'exécution "Performance Bond" et un cautionnement des
     obligations envers les tiers "Labour and Material Payment Bond". Ces deux cautionnements seront émis à
     l'ordre du Maître de l'ouvrage et devront avoir chacun une valeur égale à 50% du montant du contrat et ne
     seront pas retournés à l'Entrepreneur.

8.   Livraison des soumissions

     Les soumissionnaires soumettent leurs offres en remplissant la formule de soumission ainsi que le
     bordereau de soumission en indiquant les montants respectifs des éléments constituant l'agrégation du prix
     total et en remettant, les documents dûment remplis et signés. Les soumissions seront remises par courriel.
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                               2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                      Page 8 sur 33
Division 0 – Section 00 10 00                                                      Instructions aux soumissionnaires

9.   Forme de soumission

     Toute soumission sera refusée si elle ne contient pas tous les documents décrits au point 2.3 des Instructions
     aux soumissionnaires, si elle présente un changement dans la forme, des ratures non paraphées ou des
     irrégularités quelconques. Les soumissions devront être conformes aux plans et devis. Aucune substitution
     de matériaux et appareils ne sera considérée avant l’ouverture des soumissions. Si des propositions
     alternatives sont soumises, des prix séparés non inclus dans la soumission devront être présentés et être
     indiqués comme tel en annexe aux documents de soumission. La soumission devra être dactylographiée.
     De plus, aucun télécopie et/ou courriel amenant des corrections, modifications ou annulations n'aura de
     valeur. Si le soumissionnaire est une compagnie ou corporation, la soumission doit être accompagnée d'une
     résolution de la compagnie ou corporation, autorisant une personne désignée à signer, pour et au nom de
     la compagnie ou corporation, la soumission et les documents qui y sont annexés, ainsi que le contrat, le cas
     échéant.

     La soumission dans une enveloppe cachetée pourra être postée ou remise directement au bureau indiqué
     dans l'appel d'offres. Toute soumission reçue par le Maître de l’ouvrage après le délai fixé sera rejetée par
     le fait même.

     Toutes les soumissions relatives à ce contrat seront ouvertes au bureau d’Armoirex. Le Maître de l’ouvrage
     ne s'engagera à accepter la plus basse ou quel qu’autre soumission.

     Toute soumission qui ne sera pas complétée conformément aux instructions aux soumissionnaires ou qui
     ne sera pas accompagnée des documents requis dûment complétés, ne sera pas prise en considération.

10. Questionnaire

     Sur demande du Maître de l’ouvrage, le soumissionnaire devra produire tout renseignement établissant, à
     la satisfaction du Maître de l’ouvrage, sa compétence pour l'exécution des travaux.

11. Retrait des soumissionnaires

     Le soumissionnaire ne pourra retirer sa soumission une fois qu’elle sera entre les mains du Maître de
     l’ouvrage.

12. Suppléments au contrat

     Aucun supplément au montant contractuel ne sera accordé à l’Entrepreneur pour toute augmentation du
     coût de la main-d’œuvre ou des matériaux.

13. Collusion ou fraude

     S’il apparaît évident que dans la préparation de la soumission, il y a eu collusion ou fraude, ou comparaison
     de prix, ou arrangement avec une ou d’autres personnes en rapport avec cette soumission, elle sera comme
     irrégulière et non-conforme. De plus, l’Entrepreneur général devra compléter le formulaire fourni en
     annexe ‘’Attestation d’absence de collusion dans l’établissement de soumission’’ et le remettre avec sa
     soumission.
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                               2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                      Page 9 sur 33
Division 0 – Section 00 10 00                                                      Instructions aux soumissionnaires

14. Autres conditions essentielles à l’acceptation d’une soumission

    1.   Corrections dans une soumission
         Sous réserve des dispositions relatives à la recevabilité, les erreurs ou omissions en regard des
         documents d’appel d’offres n’entraînent pas le rejet de la soumission à condition que le
         soumissionnaire les corrige au besoin à la satisfaction du Maître de l’ouvrage dans les dix (10) jours
         suivants l’ouverture des soumissions et que ces corrections n’entraînent pas une augmentation des
         prix soumis.

    2.   Dispositions des cautionnements de soumission
         Le Maître de l’ouvrage retient le cautionnement de soumission du plus bas soumissionnaire conforme
         jusqu’au moment de la signature du contrat. Il peut également retenir, pendant la période de validité
         indiquée aux documents de soumission, le cautionnement de soumission des deuxième et troisième
         plus bas soumissionnaires conformes jusqu’au moment de la signature du contrat par le
         soumissionnaire choisi.

    3.   Période de validité
         Une soumission est sans effet à l’expiration de la période indiquée dans les documents de soumission
         qui suit la date d’ouverture des soumissions, sauf sur acceptation écrite des parties d’accorder un délai
         additionnel de validité.

15. Signature du contrat

    1.   L'Entrepreneur qui sera choisi par le Maître de l'ouvrage pour exécuter les travaux se devra de procéder
         à la signature du contrat avec le Maître de l’ouvrage, qui devrait avoir lieu à l’endroit entendu entre les
         deux partis impliqués par le contrat.

    2.   La date et l'heure seront fixées par le Maître de l'ouvrage et l'Entrepreneur sera avisé en conséquence.

    3.   L'Entrepreneur fournira au Maître de l'ouvrage à la signature du contrat; l’échéancier des travaux sous
         forme de cheminement critique ainsi qu'une assurance générale de responsabilité civile, souscrite
         conjointement au nom de l'Entrepreneur et du Maître de l'ouvrage, avec une limite globale de garantie
         d'au moins 5 000 000$ par événement pour les dommages corporels y compris la mort, les dommages
         ou la destruction de biens matériels, et la privation de jouissance de ceux-ci. De plus, l’Entrepreneur
         remettra les formulaires de cautionnement d’exécution, avenant de police d’assurance de chantier
         ainsi que tout autre document requis pour la signature du contrat.

    4.   Les conditions régissant le contrat sont celles stipulées dans le document CCDC 2 édition 2008 avec les
         modifications apportées aux conditions supplémentaires.

    5.   L’entrepreneur doit avant de conclure avec un sous-traitant, obtenir une copie de son attestation de
         Revenu Québec et s’assurer qu’elle est conforme.

    6.   Suite à l’autorisation du Maitre de l’ouvrage, si l’entrepreneur et/ou un sous-traitant, conclut un
         contrat avec un nouveau Sous-traitant après le début des travaux de construction, l’entrepreneur devra
         fournir une liste des sous-traitants modifiée comprenant les documents et informations requises et ce,
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                              2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                    Page 10 sur 33
Division 0 – Section 00 10 00                                                     Instructions aux soumissionnaires

         avant que le nouveau sous-traitant ne soit admis sur le chantier. L’entrepreneur doit fournir la liste
         des fournisseurs et des sous-traitants (de tous les niveaux de contrat) s’il y a lieu.

16. Monnaie légale

    Toute référence monétaire aux chèques visés, cautionnements, garanties, assurances, primes, salaires,
    certificats de paiement ou toute autre transaction financière, signifie la MONNAIE LEGALE DU CANADA.

17. Permis de construction

    1.   L'obtention et le coût du permis de construction sont de la responsabilité du Client. Tous les autres
         permis sont de la responsabilité de l’Entrepreneur.

    2.   Dans les domaines qui relèvent de sa compétence, avant d’entreprendre tout travail l’Entrepreneur
         et/ou le sous-traitant devra (ont) faire accepter les plans par les autorités, obtenir tous les permis et
         les certificats d’acceptation requis par les corps publics ou les organismes ayant juridiction sur la
         construction de l’édifice en question. La totalité des coûts de tous les permis, excluant le permis de
         construction, sera incluse au montant de la soumission. Après l’achèvement des travaux et au moment
         de la réception de la bâtisse, l’Entrepreneur remettra au Maître de l’ouvrage les plans approuvés par
         les autorités ayant juridiction et une copie des certificats d’acceptation s’il y lieu.
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                            2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                 Page 11 sur 33
Division 0 – Section 00 20 00                                                                Sommaire des travaux

SECTION 00 20 00 – SOMMAIRE DES TRAVAUX

1.   Travaux fournis et exécutés par le Maître de l’ouvrage ou par des tiers, mais coordonnés par
     l’Entrepreneur général

     Le Maître de l'ouvrage accordera les travaux suivants à d'autres entrepreneurs:
     - Câblage informatique et téléphone
     - Informatique (appareils seulement)
     - Mobilier de bureaux
     - Four micro-ondes et réfrigérateur
     - Système d'alarme-vol (filerie et appareils seulement)
     - Enseignes (Fabrication et installation excluant le branchement électrique) et signalisation intérieure

2.   Réunions périodiques de chantier

     1.   Prévoir des réunions de chantier hebdomadaires pendant tout l'exécution des travaux. Les réunions
          pourront avoir lieux à des intervalles plus espacées si l’Architecte et les autres Professionnels le juge
          opportun (à coordonner lors des réunions de chantier selon l’avancement des travaux).

     2.   Présenter tous les bons de commande des sous-traitants lors de la deuxième réunion de chantier.

     3.   Tenir les réunions de chantier aux heures et aux endroits approuvés par l’Architecte.

     4.   Le compte-rendu des réunions sera préparé par l’Architecte et transmis aux parties intéressées au
          moins 48 heures avant la tenue de la réunion suivante.

3.   Documents et échantillons à soumettre

     1.   Dessins d’atelier : Tous les dessins approuvés par les Professionnels devront être soumis au
          Représentant du Maître de l'ouvrage.
     2.   Échantillons : Au besoin, l’Architecte désigne les produits pour lesquels l'Entrepreneur doit transmettre
          un échantillon de dimension adéquate pour approbation. L'échantillon doit porter une fiche de
          signalement indiquant son origine, sa désignation et l'usage auquel est destiné le produit dans
          l'ouvrage.

4.   Aménagement du chantier et mesures temporaires

     1.   Installations provisoires : L’Entrepreneur devra inclure à sa soumission tous les coûts des services
          suivants (à partir de la date du début des travaux mentionnée au contrat jusqu'à la fin des travaux de
          construction ou la date finale des travaux avec certificat de fin des travaux) :
          - Fourniture de premiers soins,
          - Extincteurs portatifs en état de fonctionnement partout où sont effectués des travaux.
          - Aménagement du site de façon à faciliter le transport de tous les matériaux
          - Protection du site et signalisation – clôtures de chantier pour répondre aux Normes de la CNESST
          - Supervision/Contremaître
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                                   2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                        Page 12 sur 33
Division 0 – Section 00 20 00                                                                       Sommaire des travaux

5.   Disponibilité des produits

     1.   Immédiatement après la signature du contrat, prendre connaissance des exigences relatives à la livraison
          des produits et prévoir tout retard éventuel. S'il est possible de prévoir certains retards dans la livraison des
          produits, en aviser l’Architecte, afin que des mesures puissent être prises pour leur substituer des produits
          de remplacement ou apporter les correctifs nécessaires, et ce, avec suffisamment d'avance pour éviter de
          retarder les travaux.
     2.   Fournir les bons de commandes de toutes les fournitures relativement au chantier, afin de pouvoir respecter
          le calendrier projeté, et ce, à la deuxième réunion de chantier (ou à la deuxième semaine des travaux).
          Advenant que l’Architecte n'ait pas été avisé des retards de livraison prévisibles au début des travaux, et
          qu'il semble ensuite probable que l'exécution des travaux s'en trouvera retardée, l’Architecte se réserve le
          droit de substituer aux produits prévus d'autres produits comparables qui peuvent être livrés plus
          rapidement, sans que le prix du contrat n'en soit pour autant augmenté.

6.   Clôture du contrat

     1.   Garanties et cautionnements: A remettre au Maître de l'ouvrage et à l’Architecte:

          - Les documents et certificats d'approbation d'usage requis par les lois provinciales et les règlements
            provinciaux et municipaux
          - Une déclaration assermentée à l'effet que les salaires ou gages des ouvriers ont été payés,
            conformément à la législation sur le salaire minimum et la convention collective de travail relative
            à l'industrie de la construction applicable à l'emplacement des travaux
          - Une déclaration assermentée à l'effet que les produits incorporés au bâtiment et au site ont été
            payés, ou des lettres de quittance finale des sous-traitants et fournisseurs
          - Les certificats d'acceptation ou de garantie exigés au devis.
          - Avant le paiement de la retenue de garantie, un certificat de recherche par un notaire public,
            attestant qu'aucun privilège n'est enregistré contre les édifices par les sous-traitants, fournisseurs
            ou autres personnes concernées.

     2.   Acceptation des travaux :

          - Les travaux sont réputés achevés substantiellement et livrés à la date d'émission du certificat
            d'acceptation provisoire de l’Architecte.
          - Ils sont réputés parachevés à la date d'émission du certificat d'acceptation finale de l’Architecte.

7.   Administration et profits sur les modifications à l’ouvrage

     Le pourcentage pour l’administration et profits sur les modifications à l’ouvrage est établi à 10%.

8.   Formation du personnel

     L’Entrepreneur et ses sous-traitants devront assurer la formation du personnel qui est responsable de
     l’opération quotidienne des systèmes. La formation devra être donnée durant les heures normales d’affaires
     et avant l’acceptation finale des travaux.
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                          2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                               Page 13 sur 33
Division 0 – Section 00 20 00                                                              Sommaire des travaux

9.1 Facturation du contrat original

    Les modalités à suivre pour les demandes de paiement devront être conformes au document CCDC2 (2008)
    partie 5. Les demandes de paiement ainsi que les factures correspondant à ces demandes devront être
    acheminées directement à l’Architecte. Ce dernier s’occupera d’obtenir les approbations des divers
    professionnels impliqués selon le cas. Suite à l’approbation des montants soumis, l’Architecte préparera les
    «Certificat de paiement progressif» et les expédiera au client pour paiement.

    La deuxième demande de paiement et les demandes ultérieures devront être accompagnées d’une
    «déclaration statutaire» préparée par l’entrepreneur, ainsi que des déclarations progressives et finales
    des sous-traitants ayant fourni une dénonciation de contrat.

    La demande de la libération de la retenue (paiement final) pourra être demandée par l’Entrepreneur lorsque
    les travaux seront parachevés (déficiences corrigées)

9.2 Facturation des extras au contrat

    Tout supplément au contrat doit être traité en directive de chantier émise par l’Architecte. L’Entrepreneur
    devra fournir à l’Architecte un prix pour chacun des points décrits en directive. Ce dernier s’occupera
    d’obtenir les approbations des divers professionnels et du client. Suite à ces approbations, l’Architecte
    donnera la permission d’exécuter en partie et/ou en totalité les travaux décrits en directive.

    L’Architecte émettra un «avenant de modification» (comprenant une ou plusieurs directives) confirmant
    l’approbation des différents partis impliqués. L’Entrepreneur fera parvenir à l’Architecte la facture des
    extras détaillés sur «l’avenant de modification».

    Les documents soumis devront comprendre :
    - la facture (montant correspondant à l’avenant de modification)
    - une copie de l’avenant de modification avec les signatures nécessaires
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                                2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                     Page 14 sur 33
Division 0 – Section 00 30 00                                                                  Formule de soumission

SECTION 00 30 00 – FORMULE DE SOUMISSION

ARMOIREX
NOUVELLE CONSTRUCTION
ADRESSE : RUE PIERRE-CAISSE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC

Date de remise :                28 février 2023
Heure de remise :               14h00

À:      ARMOIREX
        180, rue Jacques-Cartier Sud
        Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) J3B 4H9
A/s     M. Alexandre Rousselle

Entrepreneur :
(NOM)

(ADRESSE)

(Téléphone)                                              (Courriel)

Madame / Monsieur,
Ceci est notre soumission pour le projet de construction mentionné ci-dessus. Nous nous engageons à fournir la
main-d’œuvre, les matériaux, les services et les équipements nécessaires pour l'exécution complète des travaux
selon la liste des documents énumérés à la section 00 40 50 du présent document.

1. SOMME FORFAITAIRE
Ayant pris connaissance des dessins, des devis, des addendas, des instructions aux soumissionnaires, des autres
documents de soumission, visité l'emplacement de l'ouvrage et pris les renseignements nécessaires pour
déterminer la nature des travaux projetés, nous nous engageons à exécuter l'ouvrage pour la somme forfaitaire
de :                                                                                              ($         ) en
argent canadien, toutes taxes incluses. Ce prix inclus tous les addendas émis pour ce projet. Voir liste ci-dessous.

Addenda #               en date du                       Addenda #                en date du
Addenda #               en date du                       Addenda #                en date du
Addenda #               en date du                       Addenda #                en date du

La somme forfaitaire est fixe et ne changera pas en raison d'augmentation du coût de la main-d’œuvre, des
matériaux, taxes ou autres changements.

2.    DURÉE DES TRAVAUX

Nous nous engageons à débuter les travaux au plus tard six semaines après avoir reçu l'autorisation de procéder
du Maître de l’ouvrage en accord avec l'obtention du permis de construction et, de terminer complètement tous
les travaux dans les 28 semaines ouvrables suivant la date du début des travaux et au plus tard le 31 octobre
2023 incluant la correction des déficiences.
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                         2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                               Page 15 sur 33
Division 0 – Section 00 40-50                                   Ventilation des coûts et liste des documents

SECTION 00 40 50 – VENTILATION DES COÛTS ET LISTE DES DOCUMENTS

Description                                     Sous-traitant                        Montant applicable

Conditions générales                                                                                      $
Frais de contremaître                                                                                     $
Terrassement et travaux connexes                                                                          $
Excavation et remblai                                                                                     $
Bordures et trottoirs de béton                                                                            $
Fondations, coffrage et béton                                                                             $
Structure                                                                                                 $
Ouvrages métalliques et métaux ouvrés                                                                     $
Maçonnerie                                                                                                $
Menuiserie et ébénisterie                                                                                 $
Isolation et étanchéité                                                                                   $
Toiture                                                                                                   $
Revêtement métallique                                                                                     $
Portes et cadres et quincaillerie                                                                         $
Cloisons vitrées intérieures, verre, vitrage*                                                             $
Portes et cloison d’aluminium                                                                             $
Système intérieur (gypse)                                                                                 $
Plafonds acoustiques (tuiles et suspension)                                                               $
Revêtement de céramique                                                                                   $
Revêtements de sol souple et accessoires                                                                  $
Peinture*                                                                                                 $
Plomberie*                                                                                                $
Ventilation et climatisation                                                                              $
Contrôle                                                                                                  $
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                                   2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                         Page 16 sur 33
Division 0 – Section 00 40-50                                             Ventilation des coûts et liste des documents

Électricité*                                                                                                        $
Autres                                                                                                              $
Autres                                                                                                              $
                                                                            Sous-total:                             $
                                                              Administration et profits                             $
                                                                            Sous-total:                             $
# de la T.P.S. :                                                        Montant T.P.S.                              $
# de la T.V.Q. :                                                       Montant T.V.Q.                               $
                                                                                  Total:                            $

     * Le client aimerait qu’une soumission soit demandée (mais pas obligatoire) aux sous-traitants suivants :
         Bruno St-Cyr et Fils (Peinture et plâtre)
         Plomberie Carillon
         Vitrerie Saran
         Gilmar électrique Inc.
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                         2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                               Page 17 sur 33
Division 0 – Section 00 40-50                                   Ventilation des coûts et liste des documents

LISTE DES DOCUMENTS
a) Document d’appel d’offres émis en date du 25 janvier 2023
b) Plans émis pour soumission:

LISTE DES PLANS ET DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
     ARCHITECTURE        Dessins en date du 23 janvier 2023
     A000                Page titre
                         Liste des dessins
                         Vues 3D
     A001                Analyse de code
                         Plans et coupes schématiques des résistances au feu
     A100                Implantation
     A101                Plan du RDC
                         Plan de l’étage
                         Compositions & Notes
     A102                Plan de toit
                         Détails
     A103                Plan de plafond – RDC
                         Plan de plafond - Étage
                         Légende et notes
     A104                Plan des finis - RDC
                         Plan des finis – Étage
                         Légende
     A201                Élévations
     A202                Détail compartimentation des vides de construction
     A301                Coupes de mur
     A302                Coupes de mur
     A303                Coupes de mur
                         Détails
     A304                Coupes de mur/Détails
     A305                Coupes de mur
                         Détails
     A306                Coupes de mur
     A307                Détails
     A401                Élévations cloisons arch. Vitrées/Vues 3D commentées
     A501                Agrandis /Coupes– Escalier #1
     A502                Agrandis – Escalier #3 et Escalier #2
                         Coupes – Escaliers #1 & #3
     A503                Détails Type – Escalier
                         Agrandi W.C. Hand. #108
                         Élévations et Détails
     A601                Cédule des portes
                         Tableau des portes & cadres
                         Tableau des cloisons vitrées
                         Groupes de quincaillerie
     A602                Devis descriptif
                         Conditions générales
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                                2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                      Page 18 sur 33
Division 0 – Section 00 40-50                                          Ventilation des coûts et liste des documents

    ÉLECTRICITÉ                 Dessins en date du 24 janvier 2023
    E-000                       Page Titre
    E-001                       Légende & détails
    E-002                       Devis & distribution électrique
    E-050                       Électricité Implantation
    E-100                       Plan d’éclairage proposé
    E-200                       Plan des services proposés
    E-300                       Panneaux et tableaux

    MÉCANIQUE                   Dessins en date du 24 janvier 2023
    M-000                       Page de présentation
    M-001                       Légende et liste des plans
    M-002-M-005                 Devis mécanique
    M-010                       Tableaux devis mécanique
    M-011-M-015                 Détails et tableaux mécanique
    M-150                       Plomberie drainage – Proposée – RDC et Étage
    M-151                       Plomberie drainage– Proposée – RDC (suite)
    M-152                       Plomberie drainage – Proposée – Toit
    M-170                       Plomberie eau domestique – Proposée - RDC et Étage
    M171                        Plomberie eau domestique et gaz – Proposée – RDC (suite)
    M172                        Plomberie gaz naturel – Proposée - Toit
    M-350                       Ventilation – Proposée – RDC
    M-351                       Ventilation – Proposée – Étage
    M-352                       Ventilation – Proposée - Toit

    STRUCTURE                   Dessins en date du 17 janvier 2023
    S-01                        Plan des fondations
    S-02                        Coupes des fondations
    S-03                        Coupes des fondations
    S-04                        Plan étage et mezzanines
    S-05                        Plan des toits
    S-06                        Élévations
    S-07                        Élévations
    S-08                        Coupes de charpente d’acier
    S-09                        Coupes de charpente d’acier

    CIVIL                       Dessins en date du 17 janvier 2023
    Pages 1 et 2                Branchement de service – Relevé topographique
                                et travaux projetés
    Page 3                      Rétention et calculs
    Pages 4 et 5                Coupes types
    Page 6                      Devis technique

    ARPENTAGE                   Dessins en date du 18 janvier 2023
    Page 1                      Projet d’implantation
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                               2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                     Page 19 sur 33
Division 0 – Section 00 40-50                                         Ventilation des coûts et liste des documents

SIGNATURE

Sur réception de l'acceptation de cette soumission par le Maître de l’ouvrage dans les quarante-cinq (45) jours
suivant la date de remise des soumissions, nous nous engageons à signer le marché des travaux, à nous y
conformer et à fournir les garanties nécessaires pour la somme forfaitaire mentionnée.

Signé à                      ce_______ième jour du mois de _________________________ 2023

Signataire autorisé :                              Titre :

Nom de l’entreprise :

Témoin :                                           Nom :
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                              2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                    Page 20 sur 33
Division 0 – Section 30-70 00                                               Suppléments au formulaire de soumission

SECTION 00 30 70 - SUPPLÉMENTS AU FORMULAIRE DE SOUMISSION

PROJET :        ARMOIREX
                NOUVELLE CONSTRUCTION
                ADRESSE : RUE PIERRE-CAISSE, SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :
                                 (Nom légal de la compagnie)

Je/Nous, soussigné/soussignés, offre/offrons les prix détaillés et les prix unitaires décrits ci-dessous.

Je/Nous conviens/convenons que :

    1. À moins d’indications contraires, tous les prix soumis tiennent compte des changements et rajustements
       dans d’autres travaux qui peuvent être nécessaires en vue de fournir un résultat fini et fonctionnel.
    2. Les « prix détaillés » s’appliquent à l’ouvrage compris dans le prix de la soumission et sont fournis à titre
       d’information uniquement. Ils ne seront pas utilisés pour modifier l’étendue des travaux et rajuster le
       prix de la soumission.
    3. Les « prix unitaires » constituent des montants stipulés par les soumissionnaires à titre de variantes
       sollicitées, lesquelles peuvent être énoncées comme des ajouts ou des déductions ou être indiquées
       comme ne constituant aucun changement dans les prix de la soumission.
    4. Sans restreindre ses droits en vertu des instructions aux soumissionnaires, le Maître de l’ouvrage se
       réserve le droit d’accepter ou de rejeter l’un ou l’autre des prix unitaires. L’acceptation des prix unitaires
       est assujettie à l’acceptation antérieure de la soumission ou à la date d’expiration de la soumission.
    5. Les prix énumérés en vertu des présentes excluent les taxes sur les produits et services (TPS et TVQ),
       mais comprennent toutes les autres taxes exigibles.
    6. Ces montants sont irrévocables durant la période d’expiration de la soumission prévue dans les
       instructions aux soumissionnaires.

Nom et titre du signataire autorisé

Signature                                                                            Date
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                            2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                  Page 21 sur 33
Division 0 – Section 30-70 00                                             Suppléments au formulaire de soumission

FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE A – PRIX SÉPARÉS INCLUS À LA SOUMISSION

PROJET :        ARMOIREX
                NOUVELLE CONSTRUCTION
                ADRESSE : RUE PIERRE-CAISSE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :
                                        (Nom légal de la compagnie)

Les prix suivants représentent les prix inclus à la soumission pour les travaux énumérés ci-après. Ces travaux et
montants sont inclus dans le prix soumissionné. Les taxes sur la valeur ajoutée NE sont PAS comprises dans ces
prix.

   Description des travaux séparés INCLUS à la soumission                                   Montant ($)

   Titre
   N/A

La présente liste de prix détaillée fait partie intégrante des documents de soumission.

Nom et titre du signataire autorisé

Signature                                                                         Date
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                            2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                  Page 22 sur 33
Division 0 – Section 30-70 00                                             Suppléments au formulaire de soumission

FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE B – PRIX SÉPARÉS NON-INCLUS À LA SOUMISSION

PROJET :        ARMOIREX
                NOUVELLE CONSTRUCTION
                ADRESSE : RUE PIERRE-CAISSE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :
                                (Nom légal de la compagnie)

Les prix suivants représentent les prix non inclus à la soumission pour les travaux énumérés ci-après. Ces travaux
et montants NE sont PAS inclus dans le prix soumissionné. Les taxes sur la valeur ajoutée NE sont PAS comprises
dans ces prix.

   Description des travaux séparés NON INCLUS à la soumission                                Montant ($)

   Titre
   N/A

La présente liste de prix détaillée fait partie intégrante des documents de soumission.

Nom et titre du signataire autorisé

Signature                                                                         Date
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                            2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                  Page 23 sur 33
Division 0 – Section 30-70 00                                             Suppléments au formulaire de soumission

FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE C – PRIX UNITAIRES

PROJET :         ARMOIREX
                 NOUVELLE CONSTRUCTION
                 ADRESSE : RUE PIERRE-CAISSE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :
                                (Nom légal de la compagnie)

Je/Nous, soussigné/soussignés, offre/offrons les prix unitaires ci-après pour l’ouvrage ou pour des travaux
supplémentaires énumérés aux présentes. Tous les prix unitaires, à moins d'indication contraire, sont pour
l’ouvrage complet, mis en place, fourni et installé conformément aux exigences contractuelles applicables et
comprennent tous les frais généraux et les marges bénéficiaires.

Je/Nous, soussigné/soussignés, conviens/convenons que les crédits pour travaux supprimés ne doivent pas être
inférieurs à quatre-vingts pour cent (80 %) des prix unitaires mentionnés ci-dessous.

Je/Nous, soussigné/soussignés, conviens/convenons que le Maître de l’ouvrage a le droit de négocier le coût des
travaux supplémentaires au lieu d'utiliser les prix unitaires mentionnés ci-dessous.

Les prix suivants représentent les prix pour les travaux de rechange énumérés ci-après. Ces travaux de rechange
et les montants correspondants ne sont pas inclus dans le prix soumissionné. Les taxes sur la valeur ajoutée NE
sont PAS comprises dans les prix de ces travaux de rechange.

            Description des travaux de rechange            Unité           Impact sur le prix forfaitaire ($)
                                                                            Addition              Déduction
       N/A

La présente liste de prix unitaires fait partie intégrante des documents de soumission.

Nom et titre en caractères d’imprimerie du signataire

Signature                                                                         Date
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                            2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                  Page 24 sur 33
Division 0 – Section 30-70 00                                             Suppléments au formulaire de soumission

FORMULAIRE SUPPLÉMENTAIRE D – PRIX ALTERNATIFS

PROJET :        ARMOIREX
                NOUVELLE CONSTRUCTION
                ADRESSE : RUE PIERRE-CAISSE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :
                                (Nom légal de la compagnie)

Les prix suivants représentent les prix ALTERNATIFS. Ces travaux et montants NE SONT PAS INCLUS à la
soumission. Les taxes sur la valeur ajoutée NE sont PAS comprises dans ces prix.

   Description des PRIX ALTERNATIFS (NON INCLUS à la soumission)                            Montant ($)

   N/A

La présente liste de prix alternatifs fait partie intégrante des documents de soumission.

Nom et titre du signataire autorisé

Signature                                                                         Date
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                            2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                  Page 25 sur 33
Division 0 – Section 00 30-71                                                                Formule de résolution

SECTION 00 30 71 – FORMULE DE RÉSOLUTION

(Ce formulaire est fourni à titre indicatif et au besoin ; l’Entrepreneur général peut utiliser sa propre formule
de résolution de compagnie en remplacement de celui-ci).

FORMULE DE RÉSOLUTION POUR AUTORISER LA SIGNATURE DE LA SOUMISSION ET DES DOCUMENTS QUI Y
SONT ANNEXÉS

PROJET :        ARMOIREX
                NOUVELLE CONSTRUCTION
                ADRESSE : RUE PIERRE-CAISSE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU QC

Extrait du procès-verbal de l'assemblée du conseil d'administration de la compagnie/ou corporation
                                       tenue à                                                à laquelle il y
avait quorum. Il a été proposé, secondé et résolu que (M. / Mme)
autorisé(e), pour et au nom de la compagnie à signer et à présenter une soumission à ARMOIREX et un contrat
le cas échéant, pour                                                   en conformité avec les plans et devis et
autres documents de soumission.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Signature

Nom et titre du signataire
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                                  2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                        Page 26 sur 33
Division 0 – Section 00 50 70                                          Entente de confidentialité et de non divulgation

SECTION 00 50 70 - ENTENTE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE NON-DIVULGATION

Cette entente est conclue entre la ARMOIREX, situé au 180, rue Jacques-Cartier à Saint-Jean-sur-Richelieu et
___________________________________________________ayant ses bureaux au
                                                    .
Dans le cadre de la relation d'affaires envisagée par les parties (la «Relation d'affaires»), seront échangées des
informations confidentielles les concernant de même que leurs filiales incluant notamment toute information,
verbale ou écrite, identifiée comme confidentielle ou non, incluant celle fondée, en totalité ou en partie sur celle-
ci, obtenue, dans le cadre de la Relation d'affaires, par une des parties (la «Partie réceptrice») de l'autre partie
(la «Partie émettrice») et reliée (i) aux actifs, produits, services ou aux technologies développées ou étant la
propriété de la Partie émettrice, incluant les droits de propriété intellectuelle; (ii) aux opérations, à l'entreprise
ou aux finances de la Partie émettrice concernant notamment les clients, les fournisseurs, les états financiers et
projections, la détermination des prix, le marketing ainsi que toute autre information financière ou stratégique;
(iii) à l’existence de la Relation d’affaires de même qu’aux termes et modalités de l'entente principale la régissant,
le cas échéant et; (iv) à toute autre information généralement communiquée dans le cadre de la Relation
d'affaires (l’«Information confidentielle»).

Toutefois, l'Information confidentielle ne comprend pas: (i) l'information qui, au moment de la communication,
est disponible publiquement sans que celle-ci ait été rendue publique suite à un défaut de la Partie réceptrice;
(ii) l'information qui, après communication en vertu de la présente entente, est rendue publique sans restriction
ou le devient sans défaut de la Partie réceptrice; (iii) l'information que la Partie réceptrice peut démontrer avoir
eue en sa possession au moment de la communication et qui n'a pas été acquise d'une tierce partie en violation
d'une obligation de confidentialité et (iv) l’information développée indépendamment par la Partie réceptrice
sans avoir accès à l’Information confidentielle de la Partie émettrice.

En considération de l'obtention d'Information confidentielle, chacune des parties convient de ce qui suit:

1- La Partie réceptrice s'engage à ne pas communiquer les Informations confidentielles à quiconque, sans
   l'autorisation écrite de la Partie émettrice, sauf à ses administrateurs, dirigeants, employés, mandataires et
   conseillers qui ont besoin de la connaître pour l'exécution de leur fonction et s'engage à faire en sorte que
   ces derniers soient contraints à des obligations de confidentialité similaires à ou plus contraignantes que
   celles de la présente entente. La Partie réceptrice ne peut confier les travaux ou services nécessaires dans le
   cadre de la Relation d’affaires à un fournisseur de services sans avoir obtenu au préalable l’autorisation écrite
   de la Partie émettrice et avoir conclu avec ses propres fournisseurs une entente de confidentialité comportant
   des dispositions similaires à ou plus contraignantes que celles de la présente entente. La Partie réceptrice
   peut communiquer l'Information confidentielle sans contrevenir à la présente entente si elle est requise de
   le faire par les lois canadiennes ou suite à une ordonnance finale d'une cour ou d'un tribunal canadien. Dans
   un tel cas, elle doit informer la Partie émettrice dans les meilleurs délais, préalablement à la divulgation de
   l'Information confidentielle, de son obligation de divulguer et lui accorder, dans les cas qui le permettent, une
   opportunité d’obtenir une ordonnance préventive ou une autre mesure corrective applicable.

   La Partie réceptrice s'engage à conserver confidentielle, pendant le terme de la présente entente et en tout
   temps après sa terminaison, l'Information confidentielle. La Partie réceptrice s'engage à respecter les
   dispositions législatives et réglementaires en matière de confidentialité, de sécurité de l’information et de
   protection des renseignements personnels de même que les décisions, recommandations et autres avis
   émis de temps à autre par les autorités compétentes en la matière.
DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES                                                                                  2023-01-25
Projet : ARMOIREX                                                                                        Page 27 sur 33
Division 0 – Section 00 50 70                                          Entente de confidentialité et de non divulgation

2- Sans limiter la généralité de ce qui précède, la Partie réceptrice ne doit pas copier, reproduire, communiquer,
   publier et faire circuler ou permettre que de telles actions soient posées relativement à l'Information
   confidentielle, autrement que dans le cadre de la Relation d'affaires.

3- La Partie réceptrice s'engage à ne pas utiliser l'Information confidentielle à d'autres fins que celles requises
   par la Relation d'affaires et spécifiquement, la Partie réceptrice ne doit pas se servir de l'Information
   confidentielle afin de reproduire, adapter, convertir, développer ou manufacturer tout matériel, produit,
   service ou procédé autrement que dans le cadre de la Relation d'affaires. De même, la Partie réceptrice ne
   peut se servir de l'Information confidentielle reçue afin de solliciter les clients de la Partie émettrice.

4- La Partie réceptrice reconnaît qu'elle n'acquière aucun droit, titre ou intérêt relativement à l'Information
   confidentielle ni relativement à tout produit, service ou procédé de la Partie émettrice.

5- La Partie réceptrice reconnaît que la communication d’Information confidentielle est faite sans
   représentation ni garantie de la part de la Partie émettrice quant à l’exactitude ou à l’exhaustivité de
   l’Information confidentielle. De plus, la Partie réceptrice reconnaît que la Partie émettrice n’encourt aucune
   responsabilité du fait de l’utilisation ou de la communication par la Partie réceptrice de l’Information
   confidentielle.

6- La Partie réceptrice s'engage à remettre à la Partie émettrice l'Information confidentielle, incluant toutes les
   copies ou extraits, immédiatement après la fin de la Relation d'affaires. La Partie réceptrice pourra toutefois
   s'acquitter de cette obligation en détruisant les documents contenant l'Information confidentielle et en
   confirmant par écrit telle destruction.

7- La Partie réceptrice reconnaît que toute utilisation et toute communication non autorisées de l'Information
   confidentielle sont susceptibles de causer des dommages irréparables à la Partie émettrice. La Partie
   émettrice a droit de recourir à une injonction pour assurer la protection de l'Information confidentielle en sus
   de tous ses autres recours de quelque nature que ce soit.

8- La présente entente lie les parties ainsi que leurs successeurs, héritiers, légataires, ayants-droit, mandataires
   et préposés, le cas échéant. Les signataires de la présente entente reconnaissent qu’ils possèdent le plein
   pouvoir de lier l’entité qu’ils représentent et que toute action appropriée et nécessaire a été accomplie afin
   d’autoriser la signature par eux de la présente entente.

9- La présente entente sera régie et interprétée conformément aux lois en vigueur dans la province de Québec.

Signée à                                                 , le                                        .

Entrepreneur                                             Client

Par:                                                     Par:
    [Nom en lettres moulées]                                    [Nom en lettres moulées]
Vous pouvez aussi lire