Sommaire décisionnel - sommaire décisionnel

La page est créée Chloe Jean
 
CONTINUER À LIRE
Sommaire décisionnel - sommaire décisionnel
2022-04-27 09:38:55

                                                                                   sommaire décisionnel
 IDENTIFICATION                                                          Numéro : TM2022-045
                                                                         Date :   17 Mars 2022
 Unité administrative responsable Transport et mobilité intelligente
 Instance décisionnelle Conseil d'agglomération de Québec                                Date cible :

 Projet

 Objet
 Entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale relative à la réalisation de travaux
 pour l'implantation de la phase II du Métrobus 807
 Code de classification                                                      No demande d'achat

 EXPOSÉ DE LA SITUATION
 Le Réseau de transport de la Capitale (RTC) entend améliorer les services de transport en commun le long
 du tracé du Métrobus 807. Des travaux de voirie devront être réalisés par la Ville de Québec à la demande
 du RTC au cours des années 2022 et 2023. Le présent sommaire vise donc à faire approuver une entente
 entre la Ville et le RTC afin de permettre la réalisation de ces travaux.
 DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
 CA-2021-0165 : Règlement n° 396 décrétant un emprunt et autorisant des dépenses n'excédant pas 4 056
 000 $ du RTC concernant la mise en place et la mise à niveau d'infrastructures sur le parcours Métrobus
 807.
 ANALYSE ET SOLUTIONS ENVISAGÉES
 Le RTC a identifié trente-huit (38) interventions qui doivent être réalisées par la Ville afin d'améliorer la
 desserte et l'accessibilité des zones d'arrêt le long du tracé du Métrobus 807. De plus, de nouveaux feux de
 circulation devront être installés à deux (2) intersections pour faciliter le déplacement des autobus à la suite
 d'une modification du tracé. Les lieux où seront réalisées les interventions, de même que l'emplacement des
 nouveaux feux de circulation, sont décrits en annexe de la présente entente.

 Le projet vise principalement quatre (4) objectifs : rendre accessibles universellement tous les arrêts
 possibles, mettre à niveau les distances entre les arrêts sur l'ensemble du tracé, remplacer tous les abribus
 par une nouvelle gamme d'abribus, plus moderne, et améliorer l'information aux voyageurs par l'installation
 de bornes dynamiques affichant l'horaire en temps réel.

 La plupart des dalles en béton supportant les abribus actuels devront être démolies et reconstruites en
 raison de la dimension des nouveaux abribus. Lorsque l'arrêt est déplacé, on devra de plus construire une
 nouvelle dalle et démolir la dalle existante.

 La Ville et le RTC ont convenu de répartir les travaux en deux groupes. La Ville procédera à la démolition et
 à la reconstruction des dalles aux zones d'arrêt dont la localisation demeure inchangée, ainsi qu'à la
 construction des nouvelles dalles sur de nouveaux sites. Le RTC sera responsable de la démolition des
 dalles aux zones d'arrêt éliminées. Le coût des interventions confiées à la Ville est estimé à environ 1 743
 000 $ et sera remboursé par le RTC.

 La Ville se garde la possibilité de réaliser à ses frais des travaux additionnels sur certains sites pour
 répondre à ses besoins, comme la réfection de trottoirs, en sus de ceux prévus pour le Métrobus 807. Enfin,
 la Ville devra apporter des modifications réglementaires relatives au stationnement sur rue sur certains sites
 en raison du déplacement ou du retrait de certaines zones d'arrêt d'autobus.

 L'entente jointe au présent sommaire est celle qui a été validée par le Service des affaires juridiques, sans
 ajout ni retrait.

 Échéancier

 Les travaux faisant l'objet des présentes doivent débuter à l'été 2022 et se poursuivre jusqu'en novembre
 2023. Ils pourront être prolongés au-delà de cette date si cela s'avère nécessaire, sous certaines conditions
 définies dans l'entente.

GPD1101R                                                                                                Page : 1 de 2
2022-04-27 09:38:55

                                                                                  sommaire décisionnel
 IDENTIFICATION                                                         Numéro : TM2022-045
                                                                        Date :   17 Mars 2022
 Unité administrative responsable Transport et mobilité intelligente
 Instance décisionnelle Conseil d'agglomération de Québec                               Date cible :

 Projet

 Objet
 Entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale relative à la réalisation de travaux
 pour l'implantation de la phase II du Métrobus 807
 RECOMMANDATION
 D'autoriser la conclusion de l'entente entre la Ville de Québec et le Réseau de transport de la Capitale
 relative à la réalisation de travaux pour l'implantation de la phase II du Métrobus 807, selon les conditions
 substantiellement conformes à celles mentionnées à l'entente jointe au sommaire décisionnel.

 D'autoriser l'ajout budgétaire au montant estimé de 1 743 000 $ et son affectation au projet relié à l'entente
 relative à la réalisation de travaux pour l'implantation de la phase II du Métrobus 807.
 IMPACT(S) FINANCIER(S)
 La somme estimée à 1 743 000 $ (exonérée de la TPS et de la TVQ), nécessaire à la réalisation de travaux
 pour l'implantation de la phase II du Métrobus 807, sera déposée dans un projet à être créé. Le projet
 n'entraîne aucun déboursé pour la Ville car la préparation des plans et devis, les travaux de voirie et autres
 travaux connexes prévus à l'entente seront remboursés intégralement par le RTC, sur présentation de
 pièces justificatives, selon les modalités décrites dans l'entente.

                                                                                       a
 ÉTAPES SUBSÉQUENTES

 ANNEXES
 Entente VQ-RTC (électronique)
VALIDATION
Intervenant(s)                                                                              Intervention Signé le
Valérie Arseneault                                      Finances                             Favorable 2022-03-21

 Responsable du dossier (requérant)
  Benoit Andrews                                                                              Favorable 2022-03-17

 Approbateur(s) - Service / Arrondissement
Marc des Rivières                                                                             Favorable 2022-03-18
Carolyne Larouche                                                                             Favorable 2022-03-18

 Cosignataire(s)
 Chantal Pineault             Par Ginette Lachance     Finances                               Favorable 2022-03-21

 Direction générale
Isabelle Dubois               Par Marie France                                                Favorable 2022-03-22
                                  Loiseau
 Résolution(s)
CA-2022-0215                                                                                       Date: 2022-04-06
CV-2022-0315                                                                                       Date: 2022-04-04
CE-2022-0570                                                                                       Date: 2022-03-30

GPD1101R                                                                                               Page : 2 de 2
Entente VQ-RTC                                                                        Numéro : TM2022-045

                        ENTENTE RELATIVE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX
                      POUR L'IMPLANTATION DE LA PHASE II DU MÉTROBUS 807

         ENTRE :                  LA VILLE DE QUÉBEC, personne de droit public, municipalité
                                  légalement constituée en vertu de la Charte de la Ville de Québec,
                                  capitale nationale du Québec (RLRQ, chapitre C-11.5), ayant son
                                  siège au 2, rue des Jardins, Québec (Québec) G1R 4S9, ici
                                  représentée par Monsieur Bruno Marchand maire, et par
                                  Me Julien Lefrançois, assistant-greffier, dûment autorisés en vertu
                                  de l’article 184 de l’annexe C de sa Charte et d’une résolution
                                  CA-2022-xxxx du conseil d’agglomération adoptée à Québec le
                                  xxxxxxxx 2022, dont copie est jointe en annexe A;

                                  Ci-après désignée : la « VILLE »;

         ET :                     SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC (RÉSEAU DE
                                  TRANSPORT DE LA CAPITALE), personne morale de droit public
                                  instituée en vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun
                                  (RLRQ, chapitre S-30.01), ayant son siège au 720, rue des
                                  Rocailles, Québec (Québec) G2J 1A5, ici représentée par
                                  Monsieur Alain Mercier,        directeur      général,      et    par
                                  Me Stéphanie Deschênes, secrétaire générale, dûment autorisés
                                  aux termes d’une résolution numéro xxxxxxx de son conseil
                                  d’administration adoptée à Québec le 6 avril 2022 dont copie est
                                  jointe à l’annexe B;

                                  Ci-après désigné :    le « RTC ».

                                  La « VILLE » et le « RTC », ci-après conjointement désignés les
                                  « Parties ».

         CONSIDÉRANT les articles 87 et 92.4 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun
         (RLRQ, chapitre S-30.01), l’article 41 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Québec,
         capitale nationale du Québec (RLRQ, chapitre C-11.5) et l’article 572.1 de la Loi sur les
         cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

         CONSIDÉRANT que le RTC souhaite améliorer la fiabilité et la rapidité des déplacements
         sur le parcours du Métrobus 807, tout en améliorant la sécurité, l'accessibilité et le confort
         des usagers ainsi que l'information des voyageurs aux zones d'arrêt;

         CONSIDÉRANT que le conseil d’administration du RTC, lors d’une séance tenue le
         10 mars 2021 (résolution no 21-24), a adopté le Règlement no 396 décrétant un emprunt
         et autorisant des dépenses n’excédant pas 4 056 000 $ concernant la mise en place et la
         mise à niveau d’infrastructures sur le parcours Métrobus 807, ce qui inclut les travaux de
         la phase II du Métrobus 807 relatifs aux améliorations des zones d'arrêt;

         CONSIDÉRANT que le conseil d’agglomération de la VILLE, lors d’une séance tenue le
         7 avril 2021 (CA-2021-0165), a approuvé le Règlement no 396 décrétant un emprunt et
         autorisant des dépenses n’excédant pas 4 056 000 $ du RTC concernant la mise en place
         et la mise à niveau d’infrastructures sur le parcours Métrobus 807;

         CONSIDÉRANT que le projet d’amélioration du parcours Métrobus 807 comporte le
         retrait, le déplacement ou le réaménagement de plusieurs zones d'arrêt, le remplacement
         de tous les abribus existants par de nouveaux abribus plus modernes, ainsi que la
         construction de nouvelles dalles pour les accueillir;

         CONSIDÉRANT que la majorité des zones d'arrêt seront munies d'abribus avec un
         espace publicitaire nécessitant une alimentation électrique;

         CONSIDÉRANT que le trajet du parcours Métrobus 807 sera modifié sur un tronçon du
         parcours, nécessitant l'ajout d'équipements de signaux lumineux;

         07.03.2022 Entente version 7 finale SAJ
                                                                                             Initiales
                                                                                     VILLE               RTC

                                                                                      Page : 1 de 18
Entente VQ-RTC                                                                        Numéro : TM2022-045

         CONSIDÉRANT que le projet d’amélioration du parcours Métrobus 807 comporte des
         travaux à être exécutés par le RTC et des travaux d’aménagement des infrastructures à
         être exécutés par la VILLE et que les Parties désirent s’unir de gré à gré entre elles afin
         de minimiser les coûts de réalisation de ces travaux au moyen d’une entente portant sur
         les actes à poser, en tout ou en partie, qui sont reliés à d’éventuels contrats d’exécution
         de travaux, d’approvisionnement ou de services;

         CONSIDÉRANT que la VILLE désire réaliser, sous certaines conditions, des travaux de
         génie civil nécessaires au réaménagement des zones d'arrêt, conditionnellement à
         l'obtention des autorisations requises sur certains Lieux visés pour le faire;

         CONSIDÉRANT que le RTC désire réaliser les travaux liés à l’installation, la relocalisation
         ou le retrait des équipements relevant de sa responsabilité, notamment les abribus ainsi
         que les équipements relatifs à l'information aux voyageurs;

         CONSIDÉRANT que la VILLE se garde la possibilité de réaliser des travaux additionnels
         sur les Lieux visés, en sus de ceux prévus pour le parcours Métrobus 807, afin de
         répondre à d’autres besoins municipaux, dont les coûts seront assumés entièrement par
         la VILLE, le cas échéant;

         CONSIDÉRANT que la mise en œuvre du projet et la réalisation de l’ensemble des
         travaux prévus à la présente entente nécessitent une coordination entre le RTC et la
         VILLE;

         CONSIDÉRANT que pour ces raisons, les Parties reconnaissent la nécessité de la
         présente entente.

         EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

         1.      PRÉAMBULE ET ANNEXES

                 Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Entente.

         2.      OBJET

                 La présente Entente a pour objet de convenir d’une union entre les Parties afin
                 d’établir les modalités de réalisation relatives aux travaux d’infrastructures et
                 d’aménagement étant sous la responsabilité de la VILLE, soit les travaux prévus
                 aux zones d’arrêt du parcours Métrobus 807 ou à ses abords, ci-après désignées
                 les « Lieux visés ». La présente Entente vise également à établir les modalités de
                 réalisation relatives aux travaux d’installation, de relocalisation ou de retrait des
                 équipements étant sous la responsabilité du RTC, notamment les abribus ainsi
                 que les équipements relatifs à l'information aux voyageurs. Au surplus, elle vise à
                 définir les obligations et les responsabilités financières de chacune des Parties
                 quant à la réalisation de tous ces travaux.

                 L'ensemble des travaux faisant l'objet des présentes sera désigné ci-après par le
                 « Projet » dans le cadre de la présente Entente.

         3.      COMITÉ TECHNIQUE

                 Les Parties s’engagent à mettre en place, dans les meilleurs délais, un groupe de
                 travail pour traiter des questions de nature technique, faire état de l’avancement
                 des travaux et des dépenses et régler tout différend qui pourrait survenir lors des
                 travaux. Seront présents sur le comité, le responsable du Projet désigné par le
                 RTC ainsi que celui désigné par la VILLE et tout autre mandataire désigné par
                 l’une des Parties.

         4.      ZONE DE TRAVAUX

                 La zone de travaux assujettie aux dispositions de la présente Entente se situe le
                 long du parcours Métrobus 807, qui s'étend de la Place d'Youville jusqu'au
                 Terminus de Marly. Elle exclut le Terminus d'Youville (phase III à venir), les zones
                 d'arrêt intégrées dans un bâtiment existant et celles où l'espace est insuffisant pour
                 installer un abribus.

         07.03.2022 Entente version 7 finale SAJ
                                                                                            Initiales
                                                                                    VILLE               RTC

                                                                                      Page : 2 de 18
Entente VQ-RTC                                                                         Numéro : TM2022-045

                 Un plan global illustrant l’ensemble des interventions prévues le long du trajet du
                 parcours Métrobus 807, à la fois par la VILLE et le RTC, est joint à l'annexe C.

         5.      COÛTS DE RÉALISATION DES TRAVAUX

                 Le RTC assume le coût de tous les travaux générés par le Projet et plus
                 amplement décrits aux annexes D et E de la présente Entente, sur la base des
                 coûts réels établis à partir des pièces justificatives fournies par la VILLE.

                 En cas de dépassements de coûts, au-delà des montants estimés et décrits à
                 l’annexe F, la VILLE s’engage à aviser le RTC préalablement à l’engagement de
                 tels coûts, en lui indiquant les montants excédentaires à prévoir et à obtenir de
                 celui-ci, dans un délai de cinq jours ouvrables, un engagement écrit à l'effet qu'il
                 entend assumer les coûts supplémentaires. À défaut d’obtenir cette autorisation
                 préalable, la VILLE suspendra la démarche ou les travaux le temps que le RTC
                 confirme qu’il est disposé ou non à payer les frais supplémentaires afin que la
                 VILLE puisse entamer ou poursuivre les travaux, aux conditions qui prévaudront à
                 ce moment-là. Dans un tel cas, le RTC aura toujours la possibilité de mandater
                 lui-même un entrepreneur afin de réaliser les travaux qui restent à faire, levant
                 ainsi les obligations de la VILLE à cet égard, à condition d’aviser cette dernière
                 préalablement et de rembourser l’entièreté des frais encourus par celle-ci.

                 Les coûts remboursables à la VILLE par le RTC sont les dépenses directement
                 reliées au Projet, sans frais d’administration ou frais généraux, en excluant les
                 travaux additionnels demandés par la VILLE pour ses besoins municipaux à
                 l’extérieur du Projet, tel l’ajout d’un trottoir sur les Lieux visés par exemple, comme
                 prévu à l’article 6.8 de la présente Entente.

                 5.1.     Travaux exécutés par la VILLE

                          Le RTC s’engage à rembourser le coût des services professionnels et des
                          travaux de la VILLE pour le présent Projet, sur présentation des pièces
                          justificatives appropriées.

                 5.2.     Travaux exécutés par le RTC

                          Les coûts des travaux et des services professionnels qui relèvent de la
                          responsabilité du RTC sont payés directement par le RTC.

                 5.3.     Travaux exécutés par des tiers

                          Le RTC s’engage à assumer le coût des travaux exécutés par des tiers, le
                          cas échéant, sur présentation des pièces justificatives appropriées, lorsque
                          ces dépenses sont directement reliées au Projet et nécessaires à sa
                          réalisation.

                          Advenant la nécessité de faire appel aux entreprises d'utilité publique
                          lorsque les travaux requis par le Projet nécessitent le déplacement de leurs
                          installations, les coûts y étant associés seront pris en charge par le RTC.

         6.      OBLIGATIONS DE LA VILLE

                 La VILLE s’engage à exécuter les travaux aux zones d'arrêt qui relèvent de sa
                 responsabilité, tel que plus amplement décrit à l'annexe G. Elle s’engage à
                 désigner une ou des personnes « responsable(s) de Projet » qui seront chargées
                 du bon déroulement du Projet.

                 Plus spécifiquement, la VILLE s’engage, en fonction de la liste des travaux
                 apparaissant à l'annexe G, à procéder à la démolition et à la reconstruction de
                 dalles à des emplacements existants, et à la construction de dalles aux nouvelles
                 zones d'arrêt définies par le RTC, le tout, selon le dimensionnement requis par le
                 RTC en fonction du gabarit de l'abribus à installer. Ces travaux incluent, entre
                 autres, l'installation d'un conduit vide pour l'alimentation électrique de l'abribus
                 ainsi que le branchement électrique.

         07.03.2022 Entente version 7 finale SAJ
                                                                                             Initiales
                                                                                     VILLE               RTC

                                                                                       Page : 3 de 18
Entente VQ-RTC                                                                        Numéro : TM2022-045

                 A certaines zones d'arrêt mentionnées à l'annexe G, la prise en charge des
                 travaux reste à définir entre les deux Parties. C'est le cas pour les baies de refuge
                 pour autobus qui sont devenues superflues, ainsi que pour la réfection de certains
                 trottoirs dont la réalisation pourrait être reportée à une date ultérieure ou intégrée
                 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de développement en accessibilité
                 universelle du RTC. Le cas échéant, lorsque les Parties se seront entendues sur
                 la définition des travaux à effectuer, ceux-ci pourront être réalisés à condition de
                 respecter les dispositions prévalant dans l’entente et le budget alloué et sous
                 réserve de la signature d’un avenant à la présente entente afin de refléter les
                 travaux convenus entre les Parties. À cet effet, le directeur général du RTC sera
                 autorisé à signer un tel avenant.

                 À cet effet, la VILLE doit :

                 a)       convenir avec le RTC des plans et devis préliminaires, de l'échéancier et
                          de l'estimation des coûts du Projet avant l'exécution des travaux;

                 b)       transmettre au RTC, pour information et commentaires, les documents
                          d’appel d’offres avant leur publication dans le Système électronique d’appel
                          d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO);

                 c)       transmettre au RTC, pour approbation, les prix soumissionnés avant
                          d’adjuger les contrats;

                 d)       fournir d’avance au RTC la liste des travaux à réaliser par la VILLE en 2022
                          et en 2023 aux zones d’arrêt visées par la présente Entente et décrites à
                          l’annexe G. Pour plus de précisions, la VILLE s’engage à fournir la liste
                          desdits travaux au RTC un minimum de trente (30) jours avant le début de
                          ceux-ci

                 e)       faire approuver par le RTC tout éventuel dépassement de coûts, et ce,
                          préalablement à la mise en œuvre des travaux visés par ce(s)
                          dépassement(s) de coûts.

                 6.1.     Documents d’appel d’offres

                          La VILLE s’engage à préparer, à ses frais, tous les documents d’appel
                          d’offres nécessaires à la réalisation des travaux décrits à l’annexe G de la
                          présente Entente, et ce, conformément à l’échéancier de réalisation prévu
                          entre les Parties.

                 6.2.     Échéancier de réalisation

                          La VILLE s’engage à commencer les travaux décrits à l’annexe G et
                          identifiés comme étant sous sa responsabilité en 2022 et à les compléter
                          d’ici le 30 novembre 2023, sous réserve des dispositions prévues à la
                          clause 9.2. D'un commun accord, les Parties pourront convenir de
                          prolonger les travaux au-delà du 30 novembre 2023, à la condition que la
                          VILLE et le RTC, par l’entremise de leurs directeurs généraux respectifs,
                          s'entendent par écrit à cet effet et que le RTC confirme qu'il dispose des
                          fonds nécessaires pour la réalisation de ces travaux.

                          La VILLE ne pourra être tenue responsable des retards imputables aux
                          délais hors de son contrôle pour l’attribution des contrats de services
                          professionnels, l’adjudication des contrats ou les décisions associées aux
                          autorisations ou validations administratives préalables, ni des délais reliés
                          aux engagements financiers ou approbation des budgets. À cet effet, elle
                          s’engage à aviser le RTC de tout retard ou report de date dans la réalisation
                          des travaux.

                 6.3.     Travaux préparatoires

                          La VILLE doit, à titre de gestionnaire responsable de la réalisation des
                          travaux décrits à l’annexe G en vertu de la présente union :

                          a)      élaborer, avant le début des travaux et conjointement avec le RTC,
                                  un plan de travail détaillé ainsi qu'un échéancier;

         07.03.2022 Entente version 7 finale SAJ
                                                                                             Initiales
                                                                                     VILLE               RTC

                                                                                      Page : 4 de 18
Entente VQ-RTC                                                                          Numéro : TM2022-045

                          b)      préparer ou faire préparer les plans et devis ainsi que les
                                  estimations des coûts du Projet;

                          c)      accompagner les professionnels engagés à la réalisation des plans
                                  et devis et à la mise en œuvre du Projet.

                 6.4.     Exécution des travaux

                          Une fois le calendrier des travaux convenu entre les deux Parties, la VILLE
                          s'engage à commencer les travaux avec diligence et à les poursuivre sans
                          interruption, sauf durant la trêve hivernale, et sous réserve d’un
                          dépassement de coûts ou de circonstances exceptionnelles pouvant
                          entraver la réalisation des travaux.

                 6.5.     Surveillance et contrôle

                          La VILLE doit assumer ou faire assumer la surveillance des travaux plus
                          amplement décrits à l’annexe G ainsi que le contrôle qualitatif des
                          matériaux et de leur utilisation.

                 6.6.     Sécurité

                          La VILLE doit s'assurer que les entrepreneurs sélectionnés appliquent les
                          dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (RLRQ, c. S-2.1).
                          Ils devront également installer une signalisation des travaux conforme aux
                          lois et règlements en vigueur.

                 6.7.     Circulation

                          La VILLE ou son mandataire est responsable de la sécurité des lieux et de
                          l’exécution des travaux. Elle doit, entre autres, assurer le maintien
                          sécuritaire et efficace des voies de circulation sur les Lieux visés ainsi que
                          l'accès véhiculaire aux bâtiments et installations à proximité des chantiers
                          pendant toute la durée de l'Entente.

                 6.8.     Travaux additionnels

                          La VILLE se garde la possibilité de procéder à des travaux additionnels sur
                          les Lieux visés, en sus de ceux visés par les présentes, afin de répondre à
                          ses propres besoins. Dans un tel cas, le coût des travaux additionnels sera
                          assumé entièrement par la VILLE, et comptabilisé dans un registre des
                          dépenses distinct pour faciliter la reddition de comptes.

                 6.9.     Facturation

                          La VILLE facturera le RTC au fur et à mesure de l'évolution des travaux
                          complétés, en fournissant les pièces justificatives appropriées. La VILLE
                          s'engage à transmettre au RTC une facture au moins une fois par année,
                          au plus tard le 1er décembre pour les travaux complétés en 2022 et à faire
                          de même pour les travaux réalisés en 2023. À défaut de pouvoir le faire,
                          en raison du retard dans la facturation des entrepreneurs, la VILLE
                          transmettra au RTC une estimation des montants à payer aux dates
                          susmentionnées, en attendant de pouvoir émettre la facture réelle pour
                          l’année visée.

                          La VILLE devra établir le coût des travaux à chacune des zones d'arrêt afin
                          de faciliter la reddition de comptes du RTC. Les travaux effectués par la
                          VILLE seront facturés au coût net, sans l'ajout des taxes TPS et TVQ.

                          Nonobstant la résolution CV-2002-0300 relative à la détermination des frais
                          d’administration facturables à des tiers, aucuns frais d’administration ne
                          seront réclamés au RTC par la VILLE pour l'objet des présentes,
                          considérant que les projets visés sont effectués dans l’intérêt public. Par
                          contre, le RTC devra assumer les frais d'administration et autres frais de
                          service applicables par les entreprises d'utilité publique si la VILLE
                          entreprend des démarches auprès de celles-ci pour la réalisation du Projet.
                          Ces frais seront remboursés par le RTC sur présentation des pièces
                          justificatives appropriées.
         07.03.2022 Entente version 7 finale SAJ
                                                                                              Initiales
                                                                                      VILLE               RTC

                                                                                        Page : 5 de 18
Entente VQ-RTC                                                                         Numéro : TM2022-045

                          La VILLE s’engage à transmettre une facture finale au RTC dans les six (6)
                          mois suivant la fin des travaux du Projet. Dans l’éventualité où ce délai ne
                          pourrait être respecté, la VILLE devra en aviser le RTC préalablement et
                          l’informer du nouvel échéancier pour la facturation.

         7.      OBLIGATIONS DU RTC

                 Le RTC s’engage, en plus de la réalisation des travaux identifiés comme étant
                 sous sa responsabilité, à définir les besoins liés au Projet et les livrables attendus.
                 Il s’engage aussi à fournir les informations demandées par la VILLE et nécessaires
                 à la réalisation du Projet, le tout dans les délais prescrits.

                 À cet effet, le RTC doit :

                 a)       convenir avec la Ville des plans et devis préliminaires, de l'échéancier et
                          de l'estimation des coûts du Projet avant l'exécution des travaux;

                 b)       transmettre à la VILLE, dans le délai imparti, ses commentaires concernant
                          les documents d’appel d’offres avant leur publication dans le Système
                          électronique d’appel d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO);

                 c)       approuver les prix soumissionnés avant l’adjudication des contrats par la
                          VILLE;

                 d)       approuver tout éventuel dépassement de coûts préalablement à la mise en
                          œuvre des travaux visés par ce(s) dépassement(s) de coûts.

                 7.1.     Gestion du Projet

                          Le RTC s’engage à désigner une personne « responsable de projet » qui
                          assurera la conduite du Projet confié à la VILLE à titre de gestionnaire
                          responsable de la réalisation des travaux en vertu de la présente union.

                 7.2.     Confirmation du financement

                          Afin que la VILLE puisse conclure un contrat en vertu des présentes, le
                          RTC doit confirmer par écrit à la VILLE qu’il dispose des fonds requis pour
                          la réalisation du Projet, le tout sur la base des prix soumissionnés par les
                          entrepreneurs fournis par la VILLE.

                 7.3.     Autorisation des travaux sur les terrains privés

                          Le RTC s'engage à obtenir toutes les ententes d'occupation sur les terrains
                          privés avant que la VILLE puisse entamer les travaux relevant de sa
                          responsabilité visés par les présentes.

                 7.4.     Exécution des travaux relevant du RTC

                          Le RTC s’engage à exécuter les travaux sous sa responsabilité dont une
                          description sommaire est présentée à l’annexe E, sur la base de la liste
                          des arrêts décrite à l’annexe G de la présente Entente. Ces travaux
                          comprennent, entre autres, la démolition des dalles existantes aux zones
                          d’arrêt abolies ainsi que l'installation des nouveaux abribus sur l’ensemble
                          du tracé du parcours Métrobus 807. Ces travaux devront être réalisés de
                          façon à permettre à la VILLE de respecter son échéancier de réalisation
                          prévu à l’article 6.2 de la présente Entente.

         8.      DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

                 8.1.     Propriété des installations de la VILLE

                          À l’exception des abribus, des dalles et des équipements y étant associés,
                          notamment les équipements d’information aux voyageurs, propriété du
                          RTC, la VILLE demeure propriétaire des aménagements, installations et
                          équipements sur le domaine public.

                 8.2.     Propriété et entretien des installations du RTC

         07.03.2022 Entente version 7 finale SAJ
                                                                                             Initiales
                                                                                     VILLE               RTC

                                                                                       Page : 6 de 18
Entente VQ-RTC                                                                           Numéro : TM2022-045

                          Le RTC est propriétaire des abribus, des dalles et des équipements y étant
                          associés. Il est responsable de leur entretien et de leur déneigement. Le
                          RTC reconnaît la précarité de son titre d’occupant et renonce, dès à
                          présent, à toute prescription acquisitive et à tout droit de superficie à l’égard
                          des parcelles de terrain appartenant au domaine public sur lesquelles
                          peuvent être érigées, en partie ou en totalité, les installations du RTC
                          mentionnées ci-devant.

                 8.3.     Trottoir

                          Les mesures habituelles relatives à l’entretien de trottoirs s’appliquent
                          lorsque la zone d’arrêt dispose d’un abribus aménagé derrière un trottoir.
                          Dans ce cas, la VILLE s’engage à entretenir les trottoirs, ce qui inclut le
                          nettoyage saisonnier, les réparations, si requis, et à procéder aux
                          opérations de déneigement conformément au niveau de service prévu
                          dans sa Politique de viabilité hivernale.

                 8.4.     Abribus, publicité et affichage

                          Le RTC s’engage à respecter la réglementation municipale en vigueur
                          relative à l’implantation des abribus, à l’affichage et aux enseignes, et à
                          obtenir les permis auprès de la VILLE, si applicable.

         9.      DISPOSITIONS GÉNÉRALES

                 9.1.     Responsabilités et assurances

                          Chacune des Parties assume la responsabilité de tout dommage corporel
                          ou matériel causé à des tiers dans le cadre de la présente Entente, par sa
                          faute ou sa négligence, et indemnisera l’autre Partie et prendra fait et cause
                          pour elle pour toute réclamation en raison d’un tel dommage.

                 9.2.     Force majeure

                          Aucune des Parties ne peut être considérée en défaut dans l’exécution de
                          ses obligations, en vertu de la présente Entente, si telle exécution est
                          retardée, retenue ou empêchée en raison d'une force majeure imputable
                          aux causes suivantes :

                          a)         tout retard occasionné par des travaux effectués par des
                                     entreprises d’utilité publique;

                          b)         tout retard attribuable au RTC dans la confirmation du financement;

                          c)         tout retard occasionné par un conflit de travail ou une grève des
                                     employés de l’une des Parties.

                          d)         tout retard occasionné par une ordonnance d'une autorité
                                     compétente ou un événement mettant en cause la sécurité civile ou
                                     la santé publique susceptible d'entraver l'octroi de contrats, la
                                     fourniture de services ou l'accès des travailleurs sur les lieux d'un
                                     chantier.

                 9.3.     Incessibilité

                          Une Partie ne pourra céder, en tout ou en partie, ses obligations découlant
                          de la présente Entente, sauf avec le consentement exprès de l’autre Partie.

                 9.4.     Représentation

                          Il est entendu et convenu que la VILLE n’est ni l’agent ni le représentant du
                          RTC et rien dans la présente Entente ne lui confère cette autorité. Le RTC
                          est indépendant de la VILLE et la présente Entente ne devra, en aucune
                          façon, être considérée comme une entreprise commune.

         07.03.2022 Entente version 7 finale SAJ
                                                                                                Initiales
                                                                                        VILLE               RTC

                                                                                         Page : 7 de 18
Entente VQ-RTC                                                                         Numéro : TM2022-045

                 9.5.     Annexes

                          Tout document annexé à l’Entente fait partie intégrante de celle-ci. S’il y a
                          conflit ou contradiction ou conflit d’interprétation entre l’Entente et une
                          annexe, les Parties conviennent que les dispositions de l’annexe qui
                          entrent en conflit avec les dispositions de l’Entente sont sans effet.

                 9.6.     Modification

                          La présente Entente ne peut être modifiée, en tout ou en partie, sans le
                          consentement écrit des Parties.

         10.     AVIS

                 Tout avis qui peut ou doit être communiqué, en vertu des présentes, doit l’être par
                 écrit et être transmis en main propre, par courriel ou par la poste à l'adresse de la
                 partie concernée. Tout avis est validement communiqué par sa livraison à son
                 destinataire, aux adresses ci-après désignées :

                 Ville de Québec
                 Att. / Greffier
                 2, rue des Jardins
                 Québec (Québec) G1R 4S9
                 Télécopieur : (418) 641-6347

                 RTC
                 Att. / Secrétariat général
                 720, rue des Rocailles
                 Québec (Québec) G2J 1A5
                 Télécopieur : (418) 641-6705
                 secretariat.general@rtcquebec.ca

                 Chacune des Parties doit aviser l’autre Partie de tout changement d’adresse pour
                 la transmission d’un avis écrit. Les avis ou communications transmis par moyens
                 électroniques seront présumés avoir été reçus le jour même, et ceux transmis par
                 la poste régulière seront présumés avoir été reçus le troisième jour de la mise à la
                 poste.

         11.     ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ENTENTE

                 La présente Entente entre en vigueur et prend effet à la date de sa signature par
                 toutes les Parties et, à moins de dispositions à l'effet contraire, prend fin à la date
                 où les obligations de chacune des Parties sont remplies.

         12.     RÉSILIATION DE L’ENTENTE

                 Les Parties peuvent, de consentement mutuel, résilier la présente Entente.

         EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ENTENTE À QUÉBEC EN
         DEUX (2) EXEMPLAIRES, ET AUX DATES CI-DESSOUS MENTIONNÉES

         VILLE DE QUÉBEC

         Par :   _____________________________________                 _______________________
                 M. Bruno Marchand, maire                              Date

         Par :   _____________________________________                 _______________________
                 Me Julien Lefrançois, assistant-greffier              Date

         07.03.2022 Entente version 7 finale SAJ
                                                                                             Initiales
                                                                                     VILLE               RTC

                                                                                       Page : 8 de 18
Entente VQ-RTC                                                        Numéro : TM2022-045

         SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC
         (RÉSEAU DE TRANSPORT DE LA CAPITALE)

         Par :   _____________________________________     _______________________
                 M. Alain Mercier, directeur général       Date

         Par :   _____________________________________     _______________________
                 Mme Stéphanie Deschênes                   Date
                 Secrétaire générale
                 et directrice des affaires corporatives

         07.03.2022 Entente version 7 finale SAJ
                                                                             Initiales
                                                                     VILLE               RTC

                                                                      Page : 9 de 18
Entente VQ-RTC                                              Numéro : TM2022-045

                                   Annexe « A »

                 RÉSOLUTION DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE QUÉBEC

                                    (à joindre)

                                                            Page : 10 de 18
Entente VQ-RTC                                            Numéro : TM2022-045

                              Annexe « B »

                 RÉSOLUTION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
                  DE LA SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE QUÉBEC

                                (à joindre)

                                                          Page : 11 de 18
Entente VQ-RTC   Numéro : TM2022-045

                       MÉTROBUS 807 : PLAN DE LOCALISATION

                                                             Annexe « C »

                 Page : 12 de 18
Entente VQ-RTC                                                                       Numéro : TM2022-045

                                                Annexe « D »

                        DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX À RÉALISER
                            ET DES SERVICES RENDUS PAR LA VILLE

         Les travaux impliquent les éléments suivants :

         Plans de conception et travaux d’infrastructures

         Préparer les plans et devis pour les modifications aux zones d'arrêt d'autobus et autres
         travaux connexes le long du tracé du Métrobus 807;

         Procéder à la démolition, construction ou reconstruction des dalles de béton aux zones
         d'arrêt prédéfinies du Métrobus 807, à l'installation des bases B6 nécessaires pour les
         bornes d’information et procéder aux travaux de finition au pourtour des zones d'arrêt
         (engazonnement, mur de soutènement si requis, etc.);

         Équipements de signaux lumineux

         Procéder à l'installation de nouveaux équipements de signaux lumineux à l'intersection du
         chemin Sainte-Foy et de la rue des Villers ainsi qu'à l’intersection du chemin Sainte-Foy
         et de la rue du Chanoine-Martin, les mettre en fonction et revoir la synchronisation des
         feux de circulation au besoin.

         Alimentation électrique

         Vérifier si les abribus aux zones d'arrêt abolies et non remplacées par le RTC sont
         alimentés en électricité et, dans l'affirmatif, prendre en charge le débranchement
         électrique de ceux-ci uniquement;

         Procéder à l'installation d’un conduit vide pour l'alimentation électrique des zones d'arrêt,
         lorsque requis, en fonction des spécifications techniques fournies par le RTC;

         Procéder au branchement électrique des abribus une fois les travaux d’aménagement
         complétés.

         Marquage au sol et règlementation sur rue

         Procéder à la correction du marquage des voies de circulation et des lignes d'arrêt sur les
         Lieux visés, lorsque requis;

         Modifier la réglementation du stationnement sur rue le long du tracé du Métrobus 807,
         lorsque requis;

         Procéder aux changements des panneaux relatifs à la réglementation sur rue, lorsque
         requis.

                                                                                     Page : 13 de 18
Entente VQ-RTC                                                                        Numéro : TM2022-045

                                                 Annexe « E »

                 DESCRIPTION SOMMAIRE DES TRAVAUX À RÉALISER PAR LE RTC

                Procéder au démantèlement et à l'enlèvement des abribus existants aux zones
                 d'arrêt abolies, réaménagées ou relocalisées;
                Procéder à la démolition des dalles de béton existantes et à la remise en état des
                 lieux aux zones d’arrêt abolies et non remplacées;
                Procéder à l'installation des nouveaux abribus sur les dalles de béton;
                Procéder à l'installation des caissons publicitaires à l'intérieur des abribus;
                Procéder à l'installation des écrans et bornes d'information « Nomade temps
                 réel » aux zones d'arrêt préalablement identifiées;
                Procéder à l'installation des autres éléments composant les installations du RTC
                 aux zones d'arrêt (affichage, mobilier, etc.).

                                                                                      Page : 14 de 18
Entente VQ-RTC                                                                   Numéro : TM2022-045

                                                Annexe « F »

                                         ESTIMATION DES COÛTS

                                                                                Estimation

          Travaux réalisés par la VILLE (ou son mandataire) :
             -   Services professionnels (plans et devis, etc.)
             -   Travaux de génie civil : dalles à construire, à reconstruire
                 ou à démolir, installation de conduits électriques, travaux    1 743 000 $*
                 connexes, etc.
             -   Installation d'équipements de signaux lumineux
             -   Infrastructures et équipements à installer ou à relocaliser
                 (à déterminer)

          Travaux réalisés par le RTC :
             -   Travaux relatifs à l'installation, à la relocalisation ou au
                 retrait d'abribus
             -   Équipements relatifs à l'information aux voyageurs             1 491 000 $
             -   Panneaux publicitaires
             -   Éclairage et mobilier
             -   Etc.

          Travaux réalisés par les entreprises d'utilité publique :
                                                                                    n.d.
             -   à déterminer ultérieurement, si nécessaire

          Régie interne RTC                                                      225 000 $

          Frais de contingence                                                   518 850 $

          Total (avant taxes)                                                   3 977 850 $

         Source : RTC, novembre 2021

         *TVQ (±5%) non récupérée par Ville comprise dans le montant de l’estimation des
         travaux réalisés par la Ville.

                                                                                 Page : 15 de 18
Entente VQ-RTC                                                                     Numéro : TM2022-045

                                               Annexe « G »
                              DESCRIPTION DES TRAVAUX (VQ ET RTC)

                                                 Travaux dont les frais sont à charge du RTC
                                                NATURE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITÉ (1)           AUTRES
        N°                                  Démolition et Nouvelles Démolition    Baie de         TRAVAUX
                     LOCALISATION
        ARRÊT                               reconstruction dalles à   dalles      refuge à
                                            de dalles      construire uniquement combler
         1387    D'Aiguillon / Ste-Marie                                   RTC
                                                                                                  Trottoir
                                                 VQ
         1393    Ste-Foy / Bourlamaque                                                              (2)
         1394    Ste-Foy / de l'Alverne                                      RTC
         1395    Ste-Foy / Casot                 VQ
         1396    Ste-Foy / Brown                                             RTC
         1397    Ste-Foy / Murray                VQ
                 Ste-Foy / Calixa-
                                                                             RTC
         1398    Lavallée
         1400    Ste-Foy / Joffre                VQ
                 Ste-Foy / Ernest-
                                                                VQ          RTC (3)
         1401    Gagnon
         1404    Ste-Foy / Père-Pelletier        VQ
         1405    Ste-Foy / M.-Bourgeoys                                      RTC
         1406    Ste-Foy / de Vimy               VQ
         1408    Ste-Foy / Marois                                            RTC
                 Ste-Foy / Émile-Côté
         1409    (4)
                 Ste-Foy / St-Jean-Bosco                                                          Trottoir
         1410    (4)                                                                                (2)
         1412    Ste-Foy / du Séminaire          VQ
                 Ste-Foy / Quatre-
                                                                VQ          RTC (3)
         1413    Bourgeois
                 Ste-Foy / CEGEP de Ste-
                                                                             RTC
         1415    Foy
         1417    Ste-Foy / du Vallon                                         RTC
         1418    Ste-Foy / De Villers                                        RTC
         1420    Ste-Foy / des Talus                                         RTC
                 Ste-Foy / Arthur-
                                                                             RTC
         1421    Rousseau
                 Ste-Foy / Chanoine-
                                                 VQ                                        Oui
         1423    Martin
                                                                                                  Trottoir
                                                                VQ          RTC (3)
         1426    Ste-Foy / De Mézy                                                                  (2)
                                                                                                  Trottoir
                                                                VQ          RTC (3)
         1428    Ste-Foy / Duchesneau                                                               (2)
                                                                                                  Trottoir
                                                                VQ          RTC (3)
         1431    Ste-Foy / de Maur                                                                  (2)
         1432    Ste-Foy / du Vallon                                         RTC
         1433    Ste-Foy / de Maur               VQ
         1452    Ste-Foy / Cavelier              VQ
                 Ste-Foy / Duplessis
                                                                             RTC
         1453    Nord
         1454    Ste-Foy / Duchesneau            VQ                                        n.d.
         1455    Ste-Foy / De Mézy                              VQ          RTC (3)        n.d.
                 Ste-Foy / de
                                                 VQ
         1457    Rougemont
                 Ste-Foy / Arthur-
                                                                VQ          RTC (3)        n.d.
         1461    Rousseau

                                                                                   Page : 16 de 18
Entente VQ-RTC                                                                                 Numéro : TM2022-045

         1462      Ste-Foy / John-West                                   VQ            RTC (3)          n.d.
         1464      Ste-Foy / De Villers                                                 RTC
         1465      Ste-Foy / du Vallon                  VQ
                   Ste-Foy / Quatre-
                                                                                         RTC
         1467      Bourgeois
         1470      Ste-Foy / du Séminaire                                                RTC
                   Ste-Foy / Saint-Jean-
                                                        VQ
         1472      Bosco
         1473      Ste-Foy / du Bon-Air                 VQ
         1475      Ste-Foy / Marois                                      VQ
         1478      Ste-Foy / M.-Bourgeoys                                                RTC
         1480      Ste-Foy / Holland                    VQ
                   Ste-Foy / Ernest-
                                                                                         RTC
         1481      Gagnon
       (1) Se référer à l'annexe D pour une description plus détaillée des services et travaux rendus par la Ville
       (2) Réfection de trottoir : à valider par la Ville, si requis
       (3) Zone d’arrêt à relocaliser sur un autre site dont l’emplacement reste à déterminer par le RTC
       (4) Nature des travaux à déterminer par le RTC
       n.d. : Travaux et responsabilités à définir, pourraient être réalisés hors contrat ou ultérieurement.

                                                                                               Page : 17 de 18
Entente VQ-RTC                                                                                 Numéro : TM2022-045

                                                      Travaux dont les frais sont à la charge du RTC
                                                     NATURE DES TRAVAUX ET RESPONSABILITÉ (1)                         AUTRES
        N°                                       Démolition et Nouvelles Démolition    Baie de                       TRAVAUX
                        LOCALISATION
        ARRÊT                                    reconstruction dalles à   dalles      refuge à
                                                 de dalles      construire uniquement combler
         1482      Ste-Foy / Joffre                    VQ
         1484      Ste-Foy / Hôpital                                VQ        RTC (3)
         1485      Ste-Foy / Belvédère                                          RTC
         1486      Ste-Foy / Murray                    VQ
         1488      Ste-Foy / Brown                                              RTC
         1489      Ste-Foy / de l'Alverne              VQ
                   Ste-Foy / De
                                                                                         RTC
         1491      Bourlamaque
         1496      Saint-Jean / Ste-Foy                                                  RTC
                   Quatre-Bourgeois /
         1550                                           VQ
                   CEGEP de Ste-Foy
         1752      Ste-Foy / de Prével                                                   RTC
                   Quatre-Bourgeois / De
         1944                                                                            RTC
                   Villers
                   Quatre-Bourgeois / De                                                                             Trottoir
         1945                                           VQ
                   Villers                                                                                             (2)
                   Quatre-Bourgeois /
         1992                                                            VQ
                   Robert-Bourassa Sud
                   Quatre-Bourgeois / de
         1993                                                                            RTC
                   Prével
                   Quatre-Bourgeois /                                                                                Trottoir
         1994                                           VQ
                   Boul. Neilson                                                                                       (2)
                    Quatre-Bourgeois /
         2010                                           VQ
                   Alfred-Rouleau
         2061      Ste-Foy / Léonard                                                     RTC
                   Quatre-Bourgeois / des                                                                            Trottoir
         2108                                                                            RTC            n.d.
                   Compagnons                                                                                          (2)
         2824      Ste-Foy / Le Pailleur                                                 RTC
                   Robert-Bourassa Sud -
         3157      Ste-Foy (sortie 3) /                                  VQ
                   Alain
         3317      Ste-Foy / Grandjean                                                   RTC
                   McCartney / R.-
         3320                                           VQ
                   Bourassa
         4000      Ste-Foy / Léonard                    VQ
                   Ste-Foy / Alfred-
         4001                                                                            RTC
                   Rouleau
         5883      Saint-Jean / De Villers                               VQ
       (1) Se référer à l'annexe D pour une description plus détaillée des services et travaux rendus par la Ville
       (2) Réfection de trottoir : à valider par la Ville, si requis
       (3) Zone d’arrêt à relocaliser sur un autre site dont l’emplacement reste à déterminer par le RTC
       (4) Nature des travaux à déterminer par le RTC
       n.d. : Travaux et responsabilités à définir, pourraient être réalisés hors contrat ou ultérieurement.

       Source : Liste fournie par le RTC, à jour le 22.12.2021

                                                                                               Page : 18 de 18
Vous pouvez aussi lire