Quartier Rétif ou quartier de l'ancienne prison, dit îlot B
←
→
Transcription du contenu de la page
Si votre navigateur ne rend pas la page correctement, lisez s'il vous plaît le contenu de la page ci-dessous
Centre, Loir-et-Cher
Blois
rive droite
rue des Remparts , rue Trouessard , rue des Cordeliers , rue Claude-Robin , rue d' Angleterre
Quartier Rétif ou quartier de l'ancienne prison, dit îlot B
Références du dossier
Numéro de dossier : IA41000726
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Val de Loire et Reconstruction
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00098389
Désignation
Dénomination : quartier
Appellation : îlot B, quartier Rétif, quartier de l'ancienne prison
Parties constituantes non étudiées : groupe scolaire, immeuble, boutique, boulangerie, établissement de bienfaisance,
hôtel de voyageurs
Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : 2010, DO, 13 ; 2010, DO, 513 ; 2010, DO, 527, 528 ; 2010, DO, 558 ; 2010, DO, 611 à 615 ;
2010, DO, 617 ; 2010, DO, 620, 621 ; 2010, DO, 697
Historique
On appela îlot B le vaste espace situé au sud-ouest du palais de justice, qui fut intégré au plan de reconstruction et
d'aménagement dès 1941 en tant que terrain de compensation. Il était composé du terrain libéré de l'ancienne prison, et
de celui d'une propriété privée, la propriété Rétif, dont l'expropriation fut prévue d'emblée. Il comprenait des vestiges des
anciennes fortifications de la ville - tours, murs et fossés - dont la commission des sites et monuments de Loir-et-Cher
demanda le classement dès octobre 1941. Les qualités de ce terrain vaste, central, et arboré justifient les discussions et
les tâtonnements que suscitèrent les questions de son affectation et de sa desserte. L'architecte Charles Nicod proposa
dans un premier temps, au printemps 1941, d'y prolonger la grande perspective de la rue Denis-Papin au-delà de l'escalier
monumental - comme cela avait été projeté par la municipalité Riffault dans la seconde moitié du XIXe siècle - et
d'y implanter l'hôtel des postes et des logements. La municipalité tenant à ce que la poste soit implantée à la place de
l'ancien collège jésuite, l'architecte proposa finalement en 1942 d'y construire un centre administratif, dans une logique de
concentration des services administratifs dans la ville haute. La construction de logements restait également au programme.
Afin de préciser cette intention, Louis Arretche fut alors chargé d'une étude spéciale d'architecture. La reconstruction de
cet îlot après la guerre connut de multiples vicissitudes qui retardèrent sa réalisation. On décida finalement en 1946 de
l'affecter à l'implantation du groupe scolaire Victor-Hugo et des locaux du bureau de Bienfaisance, eux-mêmes délogés
de la place Victor-Hugo du fait de l'installation du nouvel hôtel des postes. Sa construction ne put commencer avant la
libération des terrains. La démolition de l'ancienne prison commença en 1948, et celle des remparts en 1952. Le percement
des rues des Remparts et Trouessard nécessitèrent enfin les expropriations de sept immeubles, entreprises entre octobre
1946 et décembre 1952, avant leur démolition. Les chantiers des écoles s'étalèrent sur la décennie 1950, commençant par
l'école primaire entre 1952 et 1954, se poursuivant avec l'école maternelle mise en chantier à la fin des années cinquante
et probablement inaugurée au début des années soixante. Les logements de la rue des Remparts, attribués en priorité aux
propriétaires expropriés du quartier, furent édifiés à partir de 1957 sur les projets des architectes Amiot, Marc Paget,
Paul Robert-Houdin et Henri Jeannin. L'aménagement du quartier intégra enfin celui d'un petit espace vert entre les rues
Beauvoir et des Cordeliers, au niveau de la tour Beauvoir. Au terme de ces travaux, la perspective Denis-Papin qui avait été
le principal objectif d'origine ne fut pas achevée. En revanche, du fait des percements des rue Trouessard et des Cordeliers,
le secteur est encore aujourd'hui un nœud de circulation très fréquenté.
29 septembre 2020 Page 1
Centre, Loir-et-Cher, Blois, rive droite, rue des Remparts , rue Trouessard , rue des Cordeliers , rue Claude-Robin , rue d' Angleterre
Quartier Rétif ou quartier de l'ancienne prison, dit îlot B IA41000726
Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1952 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Arretche (architecte, attribution par source), André Aubert (architecte, attribution
par source), cabinet Amiot (architecte, attribution par source), Marc Paget (architecte, attribution par source),
Henri Jannin (architecte, attribution par source), Paul Robert-Houdin (architecte, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Boucher (propriétaire, attribution par source), Amelot (propriétaire,
attribution par source), Lapoule (propriétaire, attribution par source), Nabon (propriétaire, attribution par source),
Guignard (propriétaire, attribution par source)
Description
Ce que l'administration appela pour des raisons pratiques "îlot B" n'est pas un îlot au sens morphologique du terme, mais
un secteur urbain. Situé en ville haute, entre la rue Porte-Chartraine, la rue d'Angleterre, la rue des Cordeliers et le Palais
de Justice, il résulte des aménagements de la Reconstruction. Implanté sur un terrain en pente, il est structuré autour d'axes
orthogonaux : rue des Remparts-rue Trouessard d'une part et rue des Cordeliers d'autre part. Il comprend un ensemble
d'équipements publics et d'immeubles : un groupe scolaire, le Centre Intercommunal d'Action Sociale du Blésois, un hôtel
de voyageurs et sept immeubles avec commerces en rez-de-chaussée. Les immeubles se font face de part et d'autre de la
rue des Remparts. Ils sont de part et d'autre limitrophes avec des bâtiments plus anciens. Aucune unité ne s'en dégage
vraiment si ce n'est dans l'enduit de façade et les ardoises de couverture ; à part cela, les hauteurs - de un à trois étages
carrés - tout comme le rythme de leurs travées sont distincts. Au-delà, écoles maternelle et primaire sont en vis-à-vis
autour de la rue Trouessard. L'appareil de pierre de leur soubassement, repris dans le traitement des abords de la tour
Beauvoir contribue à leur bonne intégration au milieu des derniers vestiges de fortifications.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; enduit ; béton armé
Matériau(x) de couverture : ardoise
Statut, intérêt et protection
Sites de protection : secteur sauvegardé
Protections : inscrit MH, 1948/10/26
Ancien mur d'enceinte de la ville : Tour Beauvoir et la partie du mur voisine : inscription par arrêté du 26 octobre 1948
Statut de la propriété : propriété publique, propriété privée
Présentation
Une vaste réserve foncière.
La construction d'une nouvelle prison à partir de 1938 au nord-est de la ville avait, dès l'entre-deux-guerres, lancé le
débat relatif à l'utilisation des terrains de l'ancienne prison. Après les destructions de 1940, ce vaste espace situé au sud-
ouest immédiat du palais de justice, fut donc intégré au plan de reconstruction et d'aménagement en tant que terrain de
compensation. L'administration appela "îlot B" la vaste réserve foncière constituée du terrain de l'ancienne prison et de
celui d'une propriété privée, la propriété Rétif, dont l'expropriation fut prévue d'emblée. Cet espace comprenait des vestiges
des anciennes fortifications de la ville : tours, murs et fossés dont la commission des sites et monuments de Loir-et-Cher
demanda le classement en octobre 1941. Ses qualités - vaste, central, arboré - justifient les discussions et les tâtonnements
que suscitèrent les questions de son affectation et de sa desserte.
Vue de la rue Trouessard avant la démolition du mur des remparts et de la tour et la construction de l'école maternelle,
autour de 1950. (Archives Départementales de Loir-et-Cher, Blois, Fonds Lunais-Bruère, 105 Fi 1373).
Poursuivre les aménagements du XIXe siècle.
La direction qui fut prise tout d'abord s'inscrivait dans la lignée des travaux de la municipalité d'Eugène Riffault dans
la seconde moitié du XIXe siècle. L'érudit blésois Hubert-Fillay l'avait appelée de ses vœux dans un article publié dans
la Dépêche dès l'été 1940, puis dans Le Jardin de la France. L'architecte Charles Nicod proposa donc dès le printemps
1941 de prolonger la grande perspective de la rue Denis-Papin, au-delà de l'escalier monumental, comme cela avait été
voté par le Conseil Municipal en 1855, à ceci près qu'il la faisait aboutir rue d'Angleterre et non rue du Bourg-Neuf. Elle
s'accompagnait du percement de deux voies la croisant : l'une dans l'axe de la rue Gallois l'autre dans celui de la rue
Guerry. Sa première idée fut que ces terrains soient affectés à l'implantation d'un nouvel hôtel des postes. Il suggérait en
29 septembre 2020 Page 2
Centre, Loir-et-Cher, Blois, rive droite, rue des Remparts , rue Trouessard , rue des Cordeliers , rue Claude-Robin , rue d' Angleterre
Quartier Rétif ou quartier de l'ancienne prison, dit îlot B IA41000726
outre que des logements soient construits sur le terrain Rétif, considérant que les beaux arbres de cette propriété pourraient
agrémenter une zone d'habitations de luxe.
Proposition d'aménagement des terrains de l'ancienne prison par Hubert-Fillay, début 1942. (Archives Communales de
Blois, Blois).
Un îlot intégré au projet de concentration des services administratifs en ville haute.
Le plan finalement proposé en 1942 intégrait une autre répartition des équipements dans la ville. La municipalité tenait en
effet à ce que la poste soit implantée à la place de l'ancien collège jésuite, choix qui avait été validé avant-guerre au terme
de longues négociations entre la Ville, l'administration des PTT et celle des monuments historiques. L'architecte reprit
donc à son compte la proposition d'Hubert-Fillay : dans une logique de concentration des activités, il proposa, comme
l'érudit blésois, d'y construire un centre administratif, la construction de logements restant au programme.
Afin de préciser cette intention, Louis Arretche fut chargé en 1942 d'une étude spéciale d'architecture pour l'installation
d'un quartier administratif dans l'îlot B. Étudiant parallèlement l'aménagement du terrain du Carmel, et notamment le
percement d'une voie reliant la place de la République au nouvel hôtel de ville, l'architecte bénéficiait d'une vision globale
de l'organisation nouvelle de la ville haute, avec la concentration des services administratifs et les circulations à imaginer
entre eux. Son projet, présenté en mai 1943, prévoyait l'installation sur l'ancienne propriété Rétif, à l'arrière du palais de
Justice, de la direction des Contributions et de l'hôtel des Ponts et Chaussées dans quatre bâtiments disposés autour d'un
jardin. Les immeubles de logement devaient finalement être construits le long de la rue Guerry prolongée. Les anciens
remparts de la ville, murs et tours, ainsi que la salle et les escaliers des Cordeliers, étaient préservés et il s'appliqua à
souligner leurs qualités pittoresques dans des croquis. Cependant, lors de l'adoption de ce plan en mai 1942, le Conseil
municipal formula le vœu que les vestiges du couvent des Cordeliers, qu'il considérait comme dénué d'un quelconque
intérêt archéologique, soient détruits.
Etudes des voies en bordure du terrain Rétif et des remparts, par Louis Arretche, 1943. (Fds L. Arretche. SIAF/Cité de
l'architecture et du patrimoine/archives d'architecture du XXe s., 112 IFA : 200/2).
Après-guerre : un programme remanié et une lente construction.
La reconstruction de cet îlot après la guerre connut de multiples vicissitudes qui retardèrent sa réalisation. Il fut en
particulier retardé par les valses-hésitations relatives à l'implantation des équipements publics de la ville. Un changement
bouleversa son programme dès 1946, date à laquelle ses terrains furent affectés à l'implantation du groupe scolaire Victor-
Hugo et des locaux du bureau de Bienfaisance, eux-mêmes délogés de la place Victor-Hugo du fait de l'installation du
nouvel hôtel des postes.
De plus, sa construction ne put commencer avant la libération des terrains. La démolition de l'ancienne prison commença en
1948. En novembre 1952, en vue de la construction de l'école maternelle, on entreprit également la destruction du fragment
de remparts. Inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, son intérêt ne justifia pas un classement aux
yeux de la commission supérieure des monuments historiques. La ville se vit seulement imposer de conserver les deux
tours situées aux extrémités de ce mur dans leur intégrité. Une seule de ces tours fut néanmoins conservée. Le percement
des rues des Remparts et Trouessard nécessitèrent enfin les expropriations de sept immeubles qui furent entreprises entre
octobre 1946 et décembre 1952, et furent suivies de leurs démolitions.
Vue aérienne en 1955.
Les chantiers des écoles s'étalèrent sur la décennie 1950. La construction de l'école primaire commença en avril 1952 et
elle ouvrit deux ans plus tard. L'école maternelle ne fut pas mise en chantier avant la fin des années cinquante et ouvrit
donc probablement au début des années soixante.
29 septembre 2020 Page 3
Centre, Loir-et-Cher, Blois, rive droite, rue des Remparts , rue Trouessard , rue des Cordeliers , rue Claude-Robin , rue d' Angleterre
Quartier Rétif ou quartier de l'ancienne prison, dit îlot B IA41000726
Les logements de la rue des Remparts, qui furent attribués en priorité lors du remembrement aux propriétaires expropriés
du quartier, furent édifiés sur les plans des architectes Amiot, Marc Paget, Paul Robert-Houdin et Henri Jeannin. La clôture
des opérations de remembrement de l'îlot B fut prononcée par arrêté du ministre de la construction du 2 juillet 1962.
L'aménagement du quartier intégra également celui d'une jonction entre les rues Beauvoir et des Cordeliers au niveau de la
tour Beauvoir. Dans son projet de 1943, Louis Arretche avait prévu la création d'une petite place au pied de la tour. Dans
la seconde moitié des années cinquante, l'architecte André Aubert conçut des espaces verts afin d'accompagner de façon
heureuse les nouvelles constructions scolaires, la Tour Beauvoir et les anciennes constructions aveugles bordant la rue des
Cordeliers qui séparaient auparavant les propriétés riveraines de la prison. Cette harmonie fut notamment recherchée dans
le choix d'une pierre apparente de Pontijou laissée brute de carrière, en tous points semblable aux murs de soutènement
des écoles.
Au terme de ces travaux, la perspective Denis-Papin qui avait été le principal objectif d'origine ne fut pas achevée. Cela
aurait en effet nécessité d'autres démolitions d'immeubles intacts, et ce sans avantage pour la circulation, la voie étant
interrompue par les escaliers monumentaux. Tout au plus aurait-elle pu être une perspective visuelle. En revanche, du
fait des percements des rue Trouessard et des Cordeliers, le secteur est encore aujourd'hui un nœud de circulation très
fréquenté.
Références documentaires
Documents d'archive
• AD Loir-et-Cher. Série F : F 2132. Le conseil municipal adopte le projet de reconstruction de la ville
de Blois mais il émet diverses observations sur certaines parties du plan. La dépêche du Centre. 22 mai
1942.
AD Loir-et-Cher. Série F : F 2132. Le conseil municipal adopte le projet de reconstruction de la ville de
Blois mais il émet diverses observations sur certaines parties du plan. La dépêche du Centre. 22 mai 1942.
• AD Loir-et-Cher. Série F : F 2132. Où reconstruire l'école Victor-Hugo de filles ? Sous certaines
conditions, l'emplacement des Lices peut être sérieusement envisagé. La Nouvelle République. 3 avril 1946.
• AC Blois. Série Fi : 12 Fi 1. Plans et études pour la reconstruction de Blois et de Vendôme par Charles
Nicod, Louis Arretche, André Aubert, Charles Dorian. 31 planches. 1942-1944.
• AD Loir-et-Cher. Série Fi : 105 Fi 1367. Fonds Lunais-Bruère.
• AD Loir-et-Cher. Série J : 127 J, fonds Paul Robert-Houdin : 127 J 70. Le plan de reconstruction et
d'aménagement de Blois et les études architecturales qui s'y rapportent. La construction d'un centre
administratif derrière le tribunal et l'ouverture de voies nouvelles sur l'emplacement de la prison. La
dépêche du Centre. 6 juillet 1943.
• AD Loir-et-Cher. Série J : 127 J, fonds Paul Robert-Houdin : 127 J 87. Maison d'arrêt, construction, projet.
P. Robert-Houdin et Neel architecture. 1937-1944.
• AD Loir-et-Cher. Série T : 1279 T. Voirie et réseaux divers, travaux de reconstruction de Blois, 1947-1960.
• AD Loir-et-Cher. Série W : 1195 W 44. Blois, Reconstruction, travaux : correspondance, photographies et
plans. 1946-59.
• AD Loir-et-Cher. Série W : 1195 W 45. Blois, remembrement, dossier technique et administratif. 1941-56.
• AD Loir-et-Cher. Série W : 1195 W 47. Blois, Reconstruction, Association syndicale de remembrement,
constitution et fonctionnement. 1941-47.
• AD Loir-et-Cher. Série W : 1588 W 14. Blois, Projet d'Aménagement et de Reconstruction. Dossier
administratif. Règlements, plans de situation de l'état actuel et de l'état futur. 1942-57.
29 septembre 2020 Page 4
Centre, Loir-et-Cher, Blois, rive droite, rue des Remparts , rue Trouessard , rue des Cordeliers , rue Claude-Robin , rue d' Angleterre
Quartier Rétif ou quartier de l'ancienne prison, dit îlot B IA41000726
• AD Loir-et-Cher. Série RV : RV 3189. Reconstruction, aménagement de la ville de Blois. 1946-50.
• AD Loir-et-Cher. Série continue : 7/13. Reconstruction de Blois. Affaires diverses. 1949-55.
• AD Loir-et-Cher. Série continue : 7/53. Reconstruction de Blois. Adjudications. 1948-51.
• AD Loir-et-Cher. Série continue : 171/1. Remembrement de Blois. Dossiers individuels. Ilot B.
• AD Loir-et-Cher. Série continue : 177/1. Reconstruction. Association syndicale de Blois : affaires
contentieuses. 1944-1969.
• Archives d'architecture du XXe siècle. Fonds Louis Arretche, 112 IFA : boîte 200/2. Avant-projets et pers.
d'ambiance. Mai 1943.
Documents figurés
• plan topographique du quartier Rétif et de l'ancienne prison, sur papier, 1941. Par Ménard (géomètre). (Ville de
Blois, service du cadastre, Blois). (cf. illustration n° IVR24_20104100568NUC2A).
• photog n. et b. Auteur inconnu. (Collection particulière, B. Guignard). (cf. illustration n°
IVR24_20124100229NUC2AB).
• plan de reconstruction et d'aménagement, sur papier, détail, 1942. Par Nicod, Charles (architecte). (Ville de
Blois, service du cadastre, Blois). (cf. illustration n° IVR24_20104100575NUC2A).
• étude spéciale d'architecture, sur calque, 1943. Par Arretche, Louis (architecte). (Archives d'Architecture du
XXe siècle. Fonds Louis Arretche, 112 IFA : 200/2). (cf. illustration n° IVR24_20114100052NUC2A).
• étude spéciale d'architecture, sur papier, 1943. Par Arretche, Louis (architecte). (Archives d'Architecture du
XXe siècle. Fonds Louis Arretche, 112 IFA : 200/2). (cf. illustration n° IVR24_20114100060NUC2A).
• étude spéciale d'architecture, sur calque, 1943. Par Arretche, Louis (architecte). (Archives d'Architecture du
XXe siècle. Fonds Louis Arretche, 112 IFA : 200/2). (cf. illustration n° IVR24_20114100058NUC2A).
• projet d'aménagement des quartiers Rétif et de l'ancienne prison, sur papier, 06-1947. Par Aubert, André
(architecte). (Fonds A. Aubert. SIAF/ Cité de l'architecture et du Patrimoine / Archives XXe siècle, 072 IFA :
119). (cf. illustration n° IVR24_20114100114NUC2A).
• plan sur papier. Par Cantais, Paul (architecte). (Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois, Série
continue : 177 / 1). (cf. illustration n° IVR24_20114100197NUC2A).
• plan sur papier. Par Cantais, Paul (architecte). (Archives départementales de Loir-et-Cher, Blois, Série
continue : 177 / 1). (cf. illustration n° IVR24_20114100198NUC2A).
• HUBERT-FILLAY. Pour la reconstruction de Blois. Vues d'avenir sur la ville haute. Le Jardin de la France,
Blois et le Loir-et-Cher. Janvier-février-mars 1942, n°263-264-265, p. 37. plan. Par Hubert-Fillay. (Archives
Communales de Blois, Blois). (cf. illustration n° IVR24_20124100015NUC1A).
• plaque de verre. Par Gallerand, Jules. (Archives Départementales de Loir-et-Cher, Blois, Fonds Lunais-Bruère,
105 Fi 1373). (cf. illustration n° IVR24_20124100061NUC1).
29 septembre 2020 Page 5
Centre, Loir-et-Cher, Blois, rive droite, rue des Remparts , rue Trouessard , rue des Cordeliers , rue Claude-Robin , rue d' Angleterre
Quartier Rétif ou quartier de l'ancienne prison, dit îlot B IA41000726
Bibliographie
• AMOUROUX, Dominique. Louis Arretche. Paris : Editions du patrimoine, Collection Carnets
d'architectes, 2010.
AMOUROUX, Dominique. Louis Arretche. Paris : Editions du patrimoine, Collection Carnets d'architectes,
2010.
• BELLENGER, S. (dir.), GUIGNARD, B., DUSSEAUX, S. Cimetière Saint-Saturnin. Catalogue des
collections lapidaires, 1995-2000
p.18-20.
• RIFFAULT, Eugène. La municipalité de Blois, 1850-1870. Blois, 1878.
Périodiques
• HUBERT-FILLAY. Pour la reconstruction de Blois. Vues d'avenir sur la ville haute. Le Jardin de la
France. Blois et le Loir-et-Cher. n°263-264-265, Janvier-février-mars 1942, p. 34-39.
• Comité des Sites et Monuments de Loir-et-Cher, séance du mardi 28 octobre 1941. Le Jardin de la
France, Blois et le Loir-et-Cher. Janvier-février-mars 1942, n°263-264-265, p. 28.
Comité des Sites et Monuments de Loir-et-Cher, séance du mardi 28 octobre 1941. Le Jardin de la
France, Blois et le Loir-et-Cher. Janvier-février-mars 1942, n°263-264-265, p. 28.
Liens web
• Ministère de la Culture, Plateforme Ouverte du Patrimoine. « Ancien mur d'enceinte de la ville » [consulté le
07/10/2019] : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00098389
Annexe 1
Louis Arretche (1905-1991)
Né en 1905, Louis Arretche intégra l'ecole des beaux-arts en 1923 dans l'atelier de Georges Gromort. Il se forma
également en travaillant dans les agences de Michel Roux-Spitz et de Roger-Henri Expert. Diplômé en 1937, il forma
avec son ancien professeur l'atelier Gromort-Arretche qui devint le principal atelier de l'école des beaux-arts et se
consacra à l'enseignement jusqu'à 72 ans.
Sa carrière d'architecte démarra avec la seconde Reconstruction. En 1939, il avait réalisé à Blois la rénovation et
l'extension du collège de jeunes filles, rue du Bourg-Saint-Jean avec l'architecte Boitel. En 1943, il y fut nommé pour
l'établissement de plusieurs études spéciales d'architecture : l'étude du quartier administratif sur les terrains de la
propriété Rétif, de l'ancienne prison et des anciens remparts ; la création d'une voie entre la place de la République et la
mairie ; une promenade sur le quai du Foix. Aucun de ces projets ne fut mené à terme, mais il conçut néanmoins après-
guerre l'immeuble de bureaux des Ponts-et-Chaussées sur le mail Clouseau.
Après la Libération, il poursuivit ses travaux de Reconstruction, dans l'ouest de la France. Il fut nommé, après-guerre,
architecte en chef de Coutances et de Saint-Malo et collabora également à celle de Rouen. Il mena en outre une
étude pour la reconstruction et le développement de petites villes de Basse-Normandie et établit les plans pour la
reconstruction d'un institut religieux à Granville. L'historiographie a notamment retenu son intervention dans la cité
malouine, la ville constituant un exemple de reconstruction "à l'identique".
Les Trente Glorieuses lui apportèrent un grand nombre de commandes publiques et privées. Devenu architecte en chef
des Bâtiments Civils et Palais nationaux en 1955, il reçut notamment de nombreuses commandes publiques pour les
ministères des Postes et de l'Education Nationale (campus de Nantes et de Rennes).
Sa carrière fut également marquée par de grandes opérations urbaines. Il fut urbaniste-conseil des villes de Rennes,
Rouen, Cachan et Orléans. Il travailla entre 1958 et 1965 à l'édification de grands ensembles de la ZUP de Melun. En
1962, Pierre Sudreau lui confia la réalisation de l'opération d'Orléans-La Source. Il y réalisa, à l'occasion des Floralies
d'Orléans en 1967, la serre-restaurant du parc Floral, innovante par son programme et son ossature en lamellé-collé,
et depuis protégée au titre des monuments historiques. Il y collabora également en 1971 avec les architectes Bazin et
Martin à l'édification de 1000 logements HLM. Il participa en outre à de nombreux concours (Marais, Halles, entrepôt
de Bercy, gare de Lyon, plaine de Vaugirard) et à des opérations de rénovation urbaine, à Rennes et Saint-Etienne
notamment.
Louis Arretche poursuivit son activité très tard mais la réforme de la commande publique en systématisant la mise en
compétition des concepteurs bouscula la fin de sa carrière. Parmi ses derniers travaux, il conçut en 1979 l'église Sainte
Jeanne-d'Arc à Rouen qui réutilisait les vitraux de l'église Saint-Vincent détruite pendant la Seconde Guerre mondiale.
29 septembre 2020 Page 6
Centre, Loir-et-Cher, Blois, rive droite, rue des Remparts , rue Trouessard , rue des Cordeliers , rue Claude-Robin , rue d' Angleterre
Quartier Rétif ou quartier de l'ancienne prison, dit îlot B IA41000726
Au début des années quatre-vingt, il mena la reconstruction à l'identique du Pont des Arts qui avait été détruit en 1979.
Il mourut en 1991 au cours de l'opération de construction du pont Charles-de-Gaulle qui relie les gares de Lyon et
d'Austerlitz.
Annexe 2
André Aubert (1905-1987)
Né à Montrouge en 1905, André Aubert étudia à l'école des beaux-arts dans les ateliers d'André puis de Pontremoli. Il
fut diplômé et obtint le Second prix de Rome en 1932.
Dès 1934, il remporta avec Viard, Dondel et Dastugue le concours pour le palais du Musée d'Art moderne de la ville de
Paris construit dans le contexte de l'exposition internationale des arts et techniques de 1937.
Lauréat en 1935 du concours des Bâtiments civils et Palais nationaux, il travailla par la suite à ce titre pour les
ministères de l'éducation nationale d'une part et des postes et télécommunications d'autre part. Il construisit notamment
le groupe scolaire de Blagis à Sceaux-Bagneux en collaboration avec Paul Herbé et Jean Le Couteur pour lequel ils
reçurent l'équerre d'argent en 1962.
Il construisit également des bâtiments très variés pour des maîtres d'ouvrages privés. Il garda tout au long de sa carrière
une activité de construction d'immeubles à Paris : on retient par exemple dans l'ordre : l'immeuble aux lignes classiques
et épurées du 7, boulevard Emile-Augier, dans le 16e arrondissement (1950-1953), Le Panoramique, situé au 102-118
quai Louis-Blériot, (1952-1955), l'immeuble HLM du 11, rue des roses, dans le 18e arrondissement construit pour
l'Habitat Communautaire (1960), ou encore l'immeuble 29-35, rue du Docteur-Blanche, dans le 16e arrondissement
(1967). Il travailla par ailleurs pour des entreprises. La critique a particulièrement salué les sièges sociaux de Saint-
Gobain à Neuilly (1962) et de la SOPAD à Courbevoie (1965).
Sa carrière est entrecoupée d'interventions à Blois, avant, pendant et après sa reconstruction. En 1937, il remporta le
concours pour la construction de l'hôtel de ville de Blois, en association avec MM. Pronier et Saubot, mais leur projet
ne put finalement être réalisé avant que la guerre n'éclate. Dès septembre 1940, il proposa à la ville de Blois un projet
de "restauration des quartiers sinistrés" auquel la ville ne donna pas suite. Cependant, il fut chargé en 1942 d'établir une
étude spéciale d'architecture pour l'aménagement futur de la place Louis-XII. A la Libération, il fut nommé architecte
en chef de la reconstruction de Blois et de Vendôme par le Ministère de la Reconstruction et de l'Urbanisme. Il prit
la suite de Charles Nicod, qui y avait été nommé par le Commissariat à la Reconstruction Immobilière en mars 1941,
et qui fut chargé à cette date des plans d'urbanisme de Toulouse et de Bayonne. Dans ce contexte, il conçut en outre
l'école primaire Victor-Hugo de la rue d'Angleterre et l'école maternelle voisine de la rue des Remparts. Après la
Reconstruction, son activité constructive se poursuivit à Blois avec la conception de la piscine du quai Saint-Jean, en
collaboration avec Lucien Joubert vers 1960, et celle du lycée Augustin-Thierry, entre les années cinquante et soixante-
dix. De plus, il y demeura présent du fait de sa nouvelle responsabilité, à partir de 1962, d'architecte conseil du Loir-et-
Cher pour le Ministère de la Construction. Il travailla à l'élaboration du plan du secteur sauvegardé de la ville dès la fin
des années soixante. Il proposa en 1971 un projet pour un Centre d'action culturelle, qui ne fut finalement pas construit.
Il fut également de nouveau sollicité pour l'aménagement de la place Valin-de-la-Vaissière dans les années soixante-dix.
En fin de carrière il s'associa avec son fils Marc Aubert avec lequel il construisit notamment le palais des congrès
d'Antibes, détruit en 2011.
Illustrations
Aménagement après-guerre du Mur et tour d'enceinte détruits Commissariat à la Reconstruction,
quartier de l'ancienne prison mis pour la construction de l'îlot B. département du Loir-et-Cher,
en valeur par la superposition du Dess. Myriam Guérid Ville de Blois. Fond de plan
plan de 1937 et du cadastre actuel. IVR24_20124100355NUDA topographique, quartier de l'ancienne
Dess. Myriam Guérid prison, 1941. (Ville de Blois,
IVR24_20124100403NUDA service du cadastre, Blois).
Phot. Pierre Thibaut,
Autr. Ménard (géomètre)
IVR24_20104100568NUC2A
29 septembre 2020 Page 7
Centre, Loir-et-Cher, Blois, rive droite, rue des Remparts , rue Trouessard , rue des Cordeliers , rue Claude-Robin , rue d' Angleterre
Quartier Rétif ou quartier de l'ancienne prison, dit îlot B IA41000726
Plan de Reconstruction et Etude des voies à l'intérieur
d'Aménagement de Blois de la propriété Rétif par Louis
approuvé par arrêté 6-11-1942, Arretche, 05-1943. (Fds L. Arretche.
Proposition d'aménagement des
rive droite (détail, quartier de SIAF/Cité de l'architecture et du
terrains de l'ancienne prison par
l'ancienne prison). (Ville de patrimoine/archives d'architecture
Hubert-Fillay, début 1942. (Archives
Blois, service du cadastre, Blois). du XXe s., 112 IFA : 200/2).
Communales de Blois, Blois).
Phot. Pierre Thibaut, Autr. Phot. Pierre Thibaut,
Autr. Hubert-Fillay
Charles (architecte) Nicod Autr. Louis Arretche
IVR24_20124100015NUC1A
IVR24_20104100575NUC2A IVR24_20114100052NUC2A
Etudes des voies en bordure du terrain
Rétif et des remparts, par Louis
Arretche, 1943. (Fds L. Arretche. Etude des voies à tracer à l'intérieur
SIAF/Cité de l'architecture et du de la propriété Rétif, par Louis Projet d'aménagement des quartiers
patrimoine/archives d'architecture Arretche, 1943. (Fds L. Arretche. Rétif et de l'ancienne prison par
du XXe s., 112 IFA : 200/2). SIAF/Cité de l'architecture et du A. Aubert, 06-1947. (Fonds A.
Phot. Pierre Thibaut, patrimoine/archives d'architecture Aubert. SIAF/ Cité de l'architecture
Autr. Louis Arretche du XXe s., 112 IFA : 200/2). et du Patrimoine / Archives
IVR24_20114100060NUC2A Phot. Pierre Thibaut, XXe siècle, 072 IFA : 119).
Autr. Louis Arretche Phot. Pierre Thibaut,
IVR24_20114100058NUC2A Autr. André Aubert
IVR24_20114100114NUC2A
Projet de reconstruction de Vue aérienne de la partie haute de
l'immeuble du 4 rue des Remparts, Blois avant-guerre, 1937. On y repère
élévations et coupes, par Paul le vaste emplacement arboré qui sera
Cantais, mai 1953. (Archives utilisé pour la construction de l'îlot B.
Projet de reconstruction de départementales de Loir-et-Cher, (Collection particulière, B. Guignard).
l'immeuble du 4 rue des Blois, Série continue : 177 / 1). Phot. François Lauginie,
Remparts par Paul Cantais, Phot. Pierre Thibaut, Autr. Autr. Auteur inconnu
plans, mai 1953. (Archives Paul (architecte) Cantais IVR24_20124100229NUC2AB
départementales de Loir-et-Cher, IVR24_20114100198NUC2A
Blois, Série continue : 177 / 1).
Phot. Pierre Thibaut, Autr.
Paul (architecte) Cantais
IVR24_20114100197NUC2A
29 septembre 2020 Page 8
Centre, Loir-et-Cher, Blois, rive droite, rue des Remparts , rue Trouessard , rue des Cordeliers , rue Claude-Robin , rue d' Angleterre
Quartier Rétif ou quartier de l'ancienne prison, dit îlot B IA41000726
Vue aérienne en 1955.
Phot. Roger Henrard
IVR24_19884100831N Angle de la rue du Bourg-Neuf et de
la rue des remparts, vu depuis l'ouest.
Vue de la rue Trouessard avant la
Phot. François Lauginie
démolition du mur des remparts
IVR24_20124100488NUC4A
et de la tour et la construction
de l'école maternelle, autour de
1950. (Archives Départementales
de Loir-et-Cher, Blois, Fonds
Lunais-Bruère, 105 Fi 1373).
Phot. Jules Gallerand
IVR24_20124100061NUC1
Rue des remparts vue depuis l'ouest. Rue Trouessard à l'angle avec la
Phot. François Lauginie rue des Cordeliers, vue depuis l'est.
IVR24_20124100487NUC4A Phot. Pierre Thibaut
IVR24_20104100515NUC2A
La rue Trouessard vue
depuis la tour Beauvoir.
Phot. Pierre Thibaut
IVR24_20114100599NUC4A
Rue Trouessard et groupe scolaire Angle de la rue des Cordeliers et de la Angle de la rue des Cordeliers et de
vus depuis la tour Beauvoir. rue Claude-Robin, vu depuis le nord. la rue Trouessard, vu depuis le sud.
Phot. Pierre Thibaut Phot. François Lauginie Phot. François Lauginie
IVR24_20114100591NUC4A IVR24_20124100476NUC4A IVR24_20124100477NUC4A
Auteur(s) du dossier : Aurélie De Decker
Copyright(s) : (c) Région Centre-Val de Loire, Inventaire général
29 septembre 2020 Page 9
Vous pouvez aussi lire
